亮化工程施工承包合同樣本(3)
六、甲方權利和義務
1. 甲方指派作為其工程負責人，代表甲方對工程負責。監(jiān)督乙方的施工質量和工作進度，協(xié)同解決施工中有關問題，并負責施工中涉及的有關單位直轄事宜。
2. 對施工質量行使檢驗權，監(jiān)督權。
3. 對工程進度的檢查，以及實際施工日期的提前或超過的鑒認權。
4. 甲方負責工程的前期審批，如因甲方批準手續(xù)不全，施工期間遇到城管及其他監(jiān)察機關的糾察時，甲方負責協(xié)調至正常施工為止;按本合同第五條規(guī)定的工程款支付方式支付工程費用。按照合同約定的期限和方式履行，對工程價款的支付義務。
七、乙方權利與義務
1. 乙方指派作為項目負責人。
2. 嚴格按照合同約定工期制作，施工完畢。
3. 嚴格按照甲方確認的施工方案制作，施工;提供該工程實施的進度計劃表。
4. 如現(xiàn)場條件與既定方案不符，及時報請甲方協(xié)商修改確定。
5. 負責按質量完成合同所約定的項目內容，如因安裝不當導致的質量問題，一切責任由乙方承擔。
6. 在施工過程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中因施工不當出現(xiàn)的人員傷亡事故由乙方負責;乙方應文明施工，交工前應清理現(xiàn)場。
7. 乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區(qū)域的管理規(guī)定，服從管理遵守法紀，如有違法違紀行為，甲方有權按照相關規(guī)定實施處罰，情節(jié)嚴重的移交地方司法部門追究其法律責任。
8. 工程驗收：乙方工程竣工后，通知甲方進行驗收，甲方需在 個工作日內組織驗收工程，逾期視為驗收通過。
9. 竣工驗收后，乙方應提供壹套完整的竣工資料給甲方。
八、工期延誤
因以下原因造成工期延誤,經(jīng)雙方工程負責人確認,工期相應順延：
(1). 設計變化和工程量增加。
(2). ,停電,造成停工累計超過小時。
(3). 施工期間如遇不可抗力因素(雨，冰雹，四級以上大風，停電，地震)等或甲方原因造成停電等原因，工期順序后延。
(4).乙方應保證工程質量，機構牢靠，抗風力等指標，達到七級抗風標準。
(5). 約定或雙方工程負責人同意工期順延的其他情況。
(6). 甲方未按合同約定完成其應當負責的工作而影響工期的。
(7). 甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的。
(8). 因甲方責任造成工期延誤的其它情況。
九、現(xiàn)場施工安全
.在合同工期里、雙方進行竣工驗收前，甲方負責保護工程成品和工程施工現(xiàn)場乙方所有有關人員的全部安全，并為施工現(xiàn)場的乙方所有有關工作人員買好人身意外傷亡保險，如發(fā)生一切安全責任事故與甲方無關。
十、違約責任
1. 甲方未按本合同約定支付工程款的每日按付款額的違約金，向乙方支付違約金并將合同工期順延。
2. 乙方未能按約定施工日期完工，應按合同總價款每日工期違約金。
3. 乙方應保證工程質量，機構牢靠，抗風力等指標，達到七級抗風標準。
4. 如有甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均有甲方負責，乙方不退還甲方支付款項，且不承擔任何責任。并有權就實際施工情況要求甲方繼續(xù)支付已完成部分或全部的施工安裝費。
5. 甲、乙雙方必需共同遵守并認真履行合同中的各項條款，任何一方不得隨意違反合同規(guī)定，否則，因違約方所造成的損失，均由違約方承擔一切損失及費用。
6. 本合同違約金：人民幣 元整 ( 元)
十一、本工程具體施工方案詳見甲方設計后的動畫效果圖或施工圖為準，且有甲方項目負責人及公司負責人簽字，否則一律視為無效效果圖或施工圖。
十二、保修
1. 保修期：自驗收合格之日起，因施工和主材質量造成損壞保修 年。即：自 年 月至 年 月。質保期內乙方對所供貨物實行包修、包換、包退、包維護保養(yǎng)，期滿后可提供終身(有償)維修保養(yǎng)服務。
2. 乙方負責向甲方提供現(xiàn)場安全操作及必要的維護保養(yǎng)培訓。
3. 乙方須提供常設8小時熱線服務和長期的免費技術支持。對甲方的服務通知，乙方在接報后必須及時響應及盡快處理完畢。若主要設備的故障需更換，乙方必須免費提供相同檔次的設備予甲方臨時使用或采取應急措施解決，不得影響甲方的正常工作業(yè)務。
4. 乙方保證因質量問題給甲方造成的損失，由乙方負責賠償。
5. 產(chǎn)品質保包含燈具本身，含施工安裝所造成的產(chǎn)品質量問題 。
十三、本合同未盡事宜可簽訂書面合同。
十四、爭議的解決
1. 合同履行過程中發(fā)生的任何爭議，雙方應友好協(xié)商解決，如雙方未能通過友好協(xié)商解決所產(chǎn)生的訴訟，由甲方所在地人民法院管轄。對貨物質量的檢查鑒定，統(tǒng)一由當?shù)刭|量技術監(jiān)督局轄屬的相關檢測機構進行終局鑒定，鑒定結果符合質量技術標準時，鑒定費由委托方承擔;否則鑒定費由乙方承擔。
2. 法院審理期間，除提交法院審理的事項外，合同其它事項和條款仍應繼續(xù)履行。
十五、乙方應提供的資料內容
1. 中國境內制造的產(chǎn)品必須提供出廠合格證。
2. 關鍵設備的用戶手冊、保修手冊、有關單證資料及配備件、隨機工具等，使用操作及安全須知等重要資料應附有中文說明。
十六、其它
1. 本項目材料清單、增項文件，均作為本合同的附件，合同的附件為本合同不可分割的有效組成部分，與本合同具有同等的法律效力和履約義務。
2. 任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時，應在不可抗力事件結束后3天內向對方通報，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構的不可抗力證明或雙方諒解確認后，允許延期履行或修訂合同，并根據(jù)情況可部分或全部免于承擔違約責任。
3. 如一方地址、電話、傳真號碼有變更，應在變更當日內書面通知對方，否則，應承擔相應責任。
4. 本合同在甲乙雙方法人代表或其授權代理人簽字蓋章后生效。
5. 本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，均具同等法律效力。
甲方： ( 蓋章) 乙方： (蓋章)
法定代表人： 法定代表人：
或授權代表:： 或授權代表：
身份證號碼： 身份證號碼：
電 話： 電 話：
傳 真： 傳 真：
地 址： 地 址：
開戶 銀行： 開戶 銀行：
帳 號： 帳 號：
簽署 日期： 簽署 日期：
看過亮化工程施工承包合同的人還看了：
亮化工程施工承包合同樣本(3)
上一篇：亮化工程施工承包合同
下一篇：亮化工程施工承包合同格式
