裝飾承攬合同
裝飾是最早的藝術形式之一,那么裝飾承攬合同又是怎樣的呢?以下是在學習啦小編為大家整理的裝飾承攬合同范文，感謝您的欣賞。
裝飾承攬合同范文一
甲方：
乙方：
甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，就裝修承攬合同達成以下協(xié)定：
第一條 工程概況
甲方將新橋鎮(zhèn)德勝村民委員會辦公室裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據(jù)自己專有的技術完成本合同約定內容。
第二條 甲方責任
1. 開工前甲方協(xié)商各方面的關系，為乙方入場施工創(chuàng)造條件。全部或者部分騰空房間，清除影響施工的障礙物，對于只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應采取保護措施，以影響施工為原則。
2.提供施工期間的水源、電源等必要資源。并說明使用事項。
3. 參與對工程質量、施工進度的監(jiān)督及對材料進場、工程竣工的驗收。
第三條 乙方責任
1.乙方負責按市場均價代為采購裝修原料，提供相應單據(jù)由甲方專人驗收簽字。
2.按照甲方的技術要求進行施工，接受甲方相關人員的監(jiān)督和技術指導，根據(jù)現(xiàn)行的國家建筑安裝工程質量評定標準和施工驗收規(guī)，保質保量的完成任務。如因工程出現(xiàn)質量問題則由乙方承擔相應責任。
3.乙方以自己的設備、技術和勞動力完成本工程的工作。乙方可根據(jù)工程需要聘請他人幫助完成。
第四條 付款方式
1.裝修材料款于2015年底由甲方付清。
2.乙方人員工資按照市場價格每人165元/天結算。工資于2015年底付清85%，剩下15%在2016年6月份結算完畢。
第五條 合同解除
1.合同履行完畢后，本合同自動解除。
2.合同履行過程中，可提前解除本合同。
第六條 合同爭議
1.合同工履行過程中如發(fā)生爭議，雙方協(xié)商解決。
2.解決不成的，向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第七條 本合同一式2份，甲乙雙方各執(zhí)1份，自雙方簽字蓋章起生效。
甲方(簽章): 乙方(簽字)
年月日：
裝飾承攬合同范文二
甲方(業(yè)主)：
乙方(承包方)：
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》中的有關規(guī)定，結合本裝飾工程具體情況，經(jīng)甲方與乙方協(xié)商一致，簽定本協(xié)議，雙方共同遵守。
一、 合同主要內容：
(1)甲方將自己位于： 的室內(外)裝飾工程以 包工包料 形式交給乙方承做。
(2)工程總造價(大寫)：
(3)工期 天，自進場之日起開始計算。 年 月 日起 至 年 月 日止為合同有效期。
(4)工程款付款方式如下：
a、一次性付款：簽定合同之日或次日付清全部工程款。
b、分期付款：
首付( )工程總造價60﹪的工程款—— 元
中期( )工程總造價的35﹪工程款——
工程結束驗收合格三日之內付工程總造價的5﹪工程款—— 。
(5)工程保修期：二年
(6)本協(xié)議簽定生效后，甲、乙雙方應嚴格履行協(xié)議所規(guī)定的各項條款，在施工過程中，一切以本協(xié)議書中的“預算書”、“施工明細”、“材料確認書”為準，不得擅自變更或解除協(xié)議，否則違約方將付給對方工程預算總造價10﹪的違約金，并承擔由此造成的其他經(jīng)濟損失。
(7)因甲方未按期支付工程款，乙方有權力立即停工，所造成的一切后果及經(jīng)濟損失由甲方承擔。
四、材料及設備：
本裝飾工程所需全部建筑材料及其他物品的供應、驗收及保管方式，經(jīng)雙方協(xié)商，按照下列要求辦理：
(1) 材料進入裝飾現(xiàn)場后，乙方應妥善保管，不得挪用，丟失損壞。因保管不善而造成的裝飾材料丟失、損壞的，由保管方承擔賠償責任。
(2) 甲方提供材料，因材質發(fā)生的質量問題應由甲方承擔。
(3) 乙方提供材料，因材料與原定材料材質不符發(fā)生的經(jīng)濟責任，全部由乙方承擔，并負責無償返修。但甲方如強行要求使用不合格材料的，應書面告知乙方，因此引起的一切后果，由甲方負責。
五、工程質量和檢查驗收
(1)承包方應嚴格按照雙方約定的裝飾范圍和內容進行施工，對裝飾工程質量，要接受甲方的監(jiān)督。
(2)裝飾工程經(jīng)驗收合格的，雙方應簽署書面驗收文書，乙方在收到甲方交付的尾款后，將工程交付甲方，甲方無故拖延驗收的，其保管費用及造成的損失由甲方承擔。
(3)驗收中發(fā)現(xiàn)裝飾工程有問題的，應分清責任。屬于施工原因造成的，應按雙方驗收時商定的時間，由承包方負責修好后在進行驗收?？⒐と掌谝宰詈蠛细竦娜掌跒闇剩?/p>
(4)裝飾工程的保修內容：
保修期內裝飾工程的保修工作，按照下列的約定進行：保修期內，由于乙方施工不當造成質量問題的，乙方應無條件的進行維修，保修期內如屬于甲方使用不當造成損壞或不能正常使用的，在甲方交齊維修材料后，乙方予以維修。保修工作范圍不包括燈具、五金、電料等易損設備。
備注：
甲方簽字： 乙方簽字：
本合同簽定地點：
時間： 年 月 日
裝飾承攬合同范文三
定 作 方(甲方)：______________________ ______________ 地 址：__________ ______________ 電話：________ ___
承 攬 方(乙方) ：_______________ _______________ 地 址：_______ _____ 電話：_______ ____
定作方委托承攬方安裝氟碳門、窗，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守，具體條款如下：
1、品名或項目
甲方將安裝氟碳門、窗，事務承包給乙方，由乙方在規(guī)定的工期內提供規(guī)定的氟碳門、窗，材料，完成工程，甲方給付報酬。
2、合同履行地點：
3、工程單位價款(每平方米)：每平米 元。
4、總價款：
1)、工程質量：應符合建筑行業(yè)國家安全標準，如甲乙雙方另有約定，約定優(yōu)先___________________
2)、氟碳門、窗，原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質量：_ _ 由乙方提供，_ _居然牌氟碳門、窗_____玻璃10mm(中空鋼化)，__ _規(guī)格10*44*2。____________
3)、履行的期限、地點和方式：合同工期為 天，時間為 年 月 日到 年 月 日。
4)、驗收標準和方法：乙方完成工程須經(jīng)甲方驗收合格，符合國家安全標準以及合同約定之標準_____________________
5、結算方式：
工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后________日后如未有異議，即視為同意，雙方應填寫承攬結算單并簽字，甲方應在簽字時向乙方結清合同款項。
6、違約責任 1)、合同雙方當事人在履行合同過程中所發(fā)生的安全事故等損害，由自己負責，對方不承擔法律責任。2)、合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規(guī)及有關政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成經(jīng)濟損失均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失，未造成損失的，應支付合同總價的5%為違約金; 3)、因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失; 4)、由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延，并承擔合同總價的5%的違約金;5)、由于乙方原因致使工期延誤的;從延誤的第一天至第五天，每天的違約金按合同總價的1%計算，從第六天至第十天，每天的違約金按合同總價的2%計算，以此類推。
7、合同爭議的解決方式
雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時，按下列第__________種方式解決：
1)、向甲方所在地仲裁委員會申請仲裁;
2)、向合同簽訂地人民法院起訴。
8、其他具體規(guī)定
1)、因乙方工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負責運出施工現(xiàn)場，并負責將垃圾運到指定的________________地點，甲方負責支付垃圾清運費用(人民幣)______ 元(此費用不在工程價款內);
2)、施工期間，乙方每天的工作時間為：上午_________點_______分至______點_______分;下午_________點_______分至______點_______分。
9、附則
1)、本合同由甲、乙雙方直接簽訂，合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
2)、合同履行完后自動終止。
3)本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
甲方(簽字)： 乙方(簽字)：
簽約日期： 年 月 日
簽約地點：
看了裝飾承攬合同的人還看了：
3.安裝承攬合同
裝飾承攬合同
