廣告牌加工合同
廣告的目的是吸引受眾的注意，否則就無法實現(xiàn)其信息的傳遞。那么廣告牌加工合同又是怎么一回事呢?以下是在學習啦小編為大家整理的廣告牌加工合同范文，感謝您的閱讀。
廣告牌加工合同范文1
甲方： (以下簡稱甲方)
乙方： (以下簡稱乙方)
甲乙雙方為明確各自的權(quán)利和義務，經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規(guī)之規(guī)定，現(xiàn)就乙方承攬常州寶爾曼斯服飾有限公司和廣告牌(以下簡稱廣告牌)的制作安裝事宜達成如下一致協(xié)議。
二、廣告牌安裝
安裝地點：常州寶爾曼斯服飾有限公司辦公樓高炮; 江蘇東寶印染有限公司廠區(qū)。
三、工程造價及支付方式
1.廣告牌制作費(即合同總價款)：共計人民幣元整。
2.支付方式：
合同簽訂時甲方預付30%工程款計：。制作安裝完成后，經(jīng)甲方和客戶方驗收合格，付60%工程款項。其余10%作維修保證金，期滿后即付清。
四、工程期限
1.自合同簽訂甲方預付工程款之日起上大風)工期順延。
2.因甲方反復提出修改意見導致乙方工作不能按時完成時，可由雙方協(xié)商確定延期時間。
五、雙方權(quán)利、義務
甲方：
1、辦理廣告牌設置、安裝所必須的報批手續(xù)及相關(guān)費用。
2、有權(quán)對乙方的設計提出建議和修改意見，以使乙方設計的作品更符合甲方單位文化內(nèi)涵。
3、向乙方提供廣告牌位置并確保此位置無管道線路、可以施工。
4、有義務提供有關(guān)單位資料或其它有關(guān)資料供乙方設計參考。
5、負責施工現(xiàn)場的樹木、花、草可以移動。
6、按本合同規(guī)定結(jié)算廣告牌的制作、安裝費用。
乙方：
1、自甲方通知可以現(xiàn)場施工起，按甲方提供的安裝地點在規(guī)定的時間內(nèi)制作施工并安裝完畢。甲方提供乙方安裝施工時必須條件。
2、嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙進行制作、安裝。如現(xiàn)場條件與施工圖紙方案不符，應及時報清甲方協(xié)商修改確定。
六、關(guān)于驗收
1、乙方全部制作安裝完工后一周內(nèi)，甲方必須組織正式驗收，甲方在完工后一周內(nèi)不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質(zhì)量合格。
2、廣告結(jié)構(gòu)制作安裝應當牢固，抗風力應達8級。
七、違約責任
1、甲方未能按本合同第三條規(guī)定時間付款，每逾期一日，應以合同總額的千分之五計算，向乙方支付違約金并將合同工期順延。
2、乙方如無正當理由未能按本合同第四條規(guī)定按時制作、安裝完成廣告牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總額的千分之五作為違約金。
3、乙方應保證工程質(zhì)量、結(jié)構(gòu)牢固性、抗風力等指標達到國家標準。如未達標乙方應承擔返工及相應損失。
4、如屬甲方原因，造成中途停工、停建、拆除等，均由甲方負責。乙方有權(quán)就實際施工情況要求甲方支付已完部分或全部的制作費。
八、因廣告所產(chǎn)生的責任的承擔
1、在本廣告的制作、設置過程中，如因乙方原因造成第三人的人身或財產(chǎn)損害，均與甲方無關(guān)。
2、由于商標、肖象、廣告詞及其它因甲方提供的廣告內(nèi)容而產(chǎn)生的糾紛由甲方承擔全部的責任。
九、保修期限
1、自驗收合格之日起，乙方制作的工程項目。人為損毀乙方不負責保修。
2、保修期滿后，雙方另簽維修協(xié)議進行維修。
十、雙方因本合同發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的由金壇市仲裁委員會仲裁。
十一、此合同一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
十二、本合同一經(jīng)簽訂即產(chǎn)生法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
廣告牌加工合同范文2
訂做方(甲方)： 制作方(乙方)：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)細則規(guī)定，結(jié)合廣告產(chǎn)品具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執(zhí)守。
一、依據(jù)甲乙雙方確認施工，道路牌采用厚型不銹鋼壓制高精度背膠、鋼管采用圓形鍍鋅管，其它工程做法及選材標準詳見明細附表。加工數(shù)量按甲方要求。
二、驗收標準、方法：按樣品工藝為檢驗標準。
三、承包方式及費用負擔
本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工制作廣告牌。乙方負責廣告牌的結(jié)構(gòu)配件加工及鋼結(jié)構(gòu)配件運輸。材料由乙方自理。 運輸費用由甲方承擔。
四、交貨方式及地點：乙方負責送到甲方安裝地。
五、結(jié)算方式及期限
合同簽訂后甲方開始制作廣告牌，乙方負責按質(zhì)按量完成合同所約定的項目內(nèi)容。完成后乙方一次性付清甲方工程款。
六、違約責任：雙方應嚴格遵守本合同的約定，如出現(xiàn)問題根據(jù)問題所屬承擔責任。
七、解決合同糾紛的方式：被告住所地人民法院訴訟。
八、其它事項：由雙方協(xié)商解決。
十、戶名：內(nèi)蒙古集寧美樂裝璜部
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
廣告牌加工合同范文3
定作方：
承攬方：
定作方因制作安裝 標識牌，發(fā)包給承攬方，有關(guān)事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，達成如下協(xié)議： 一、定作方將神舟管業(yè)辦公樓頂標識牌的制作、安裝、保修、項目全部發(fā)包給承攬方，由承攬方包工包料制作并承擔該標識牌的制作、安裝、保修等一切費用，該標識牌經(jīng)驗收合格提供有效發(fā)票后，定作方支付承攬方工程總價人民幣肆萬玖千圓整的90%即人民幣肆萬肆千壹佰圓整驗收合格一年期滿一周內(nèi)，定作方向承攬方支付工程總價的10%即人民幣肆仟玖佰圓整。
二、該工程具體位置位于 ;主要要求和內(nèi)容為：
1) 制造的內(nèi)容：“****************”;
2) 漢字為中文簡體，英文全都為大寫字母;
3) 漢字為3m(高)*2.5m(寬)，英文高為1.5m;
4) 字體白天及夜晚均為紅色;
5) 字體在地面不能看到拼接痕跡、支撐盡量隱蔽;
6) 支撐采用鍍鋅角鋼或不銹鋼管內(nèi)襯高強度鋼管;焊接部位應采取防銹措施;
7) 全部工程應抗除臺風、龍卷風、地震以外的自然破壞因素;
三、承攬方應于2009 年6月25日前完成該標識牌的制作與安裝(雨天除外)。
四、該標識牌的質(zhì)保期為兩年，自交付之日起計算。質(zhì)保期內(nèi)，承攬方應經(jīng)常性查看是否有安全隱患，應對固定螺絲、角鋼、鐵皮、鉚釘、焊接處等逐一檢查并及時加固修理;定作方對標識牌的不穩(wěn)定因素及可能造成危及他人生命、財產(chǎn)安全的隱患有權(quán)向承攬方提示，承攬方應馬上前來進行檢修。保修期限內(nèi)該標識牌因各種原因的損壞，固定不穩(wěn)和風吹倒等因素造成的安全責任事故均由承攬方承擔經(jīng)濟責任和法律責任，定作方不承擔任何責任。如該標識牌在質(zhì)保期內(nèi)嚴重破損不能修復時，承攬方應重新制作并安裝另一塊與原標識牌規(guī)格、材料相同的新2*2標識牌恢復其功能。該標識牌由承攬方終身保修，質(zhì)保期滿后，承攬方應定期檢查維修并收取基本材料人工費。
五、本合同相關(guān)定作方發(fā)布的招標文件和承攬方的投標文件是本合同的一部分，具有法律效力。
六、定作方負責將電源關(guān)到工程地點30米以內(nèi)。
七、對于可能發(fā)生的由于施工質(zhì)量問題而導致的標識牌損壞造成后果，由承攬方承擔責任，施工期間，承攬方承擔一切施工人員及工程安全責任，如發(fā)生意外與定作方無關(guān);安裝施工過程中不得損壞定作方的任何物體、建筑等，如內(nèi)外裝修、構(gòu)件、電器等。
八、該合同簽訂后承攬方的安全責任和保修責任不因該標識牌的經(jīng)營權(quán)或所有權(quán)的轉(zhuǎn)讓而失效，該標識牌經(jīng)營權(quán)或所有權(quán)的受讓者有權(quán)取得轉(zhuǎn)讓后定作方的相應權(quán)利。
九、合同未盡事宜，雙方可協(xié)商解決。如協(xié)商不成，雙方均可向?qū)殤h人民法院起訴。
十、該合同雙方簽字、蓋章后承攬方開始施工起生效。
十一、該合同一式三份，由定作方執(zhí)兩份，
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
看了廣告牌加工合同的人還看了：
廣告牌加工合同
上一篇：廣告牌設計制作合同范本
下一篇：廣告牌加工承攬合同范本
