建筑工程施工承包意向合同書精選范文5篇_建筑工程施工承包意向書怎么寫
工程意向書怎么寫?下面就是小編給大家?guī)淼慕ㄖこ淌┕こ邪庀蚝贤瑫?，希望能幫助到大?
篇一：建筑工程施工承包意向合同書
發(fā)包人：(以下簡稱甲方) 承包人：(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和信用的原則，訂立本合同。
第一條：工程概況
現甲方有開發(fā)土地一宗，位于 ，該宗土地約 畝，設計建筑面積約㎡，
開發(fā)項目名稱為 的一切土建、安裝及附屬等工程承包給乙方： 施工，為了明確雙方的職責和義務，確保工程的順利進行，特定如下合同條款，以示共同遵守執(zhí)行。
1、工程名稱： 2、工程地點： 3、總建筑面積： 4、工程結構類型：。
第二條：工程承包內容
1、土建部分：
所有土建工程，包括地下室、主體、室內外裝飾、外門窗及進戶門、保溫、防水、屋面、室外附屬(含化糞池、排水管網、垃圾處理站)、基坑支護及帷幕等，其中地下室工程包括人工挖孔樁、地下室結構、地下室防水、土方開挖回填等。
2、安裝部分：
設計施工圖中所有水電安裝工程、電視、電話、寬帶、智能化等弱電系統(tǒng)，包括照明配電箱安裝及進線管的預埋;照明配電箱所有照明出線回路安裝;防雷、接地施工;要求預留、預埋的孔洞及管道;進集水坑的管道和排出管道、設施和設備;衛(wèi)生間的給排水管道及設施;人防給排水管道和人防設施(除人防門)的預埋安裝;
3、市政園林部分：
設計施工圖中所有市政園林工程，包括小區(qū)所有道路、園林綠化工程。
4、本工程一切材料由乙方自主采購，如甲方有合理的材料供應商，乙方可在同等市場價格的條件下優(yōu)先使用。所有材料必須經檢測、試驗合格后才可使用。價格按照《岳陽建設造價》發(fā)布的施工期內算術平均信息價執(zhí)行;《岳陽建設造價》沒有發(fā)布的，按甲乙雙方協(xié)商確定。
第三條：工期和質量等級要求
1、工期
開工日期：以甲方出具的開工通知書為準
總日歷工期(天)：不超過 天，乙方應在開工前向甲方提供以 天為總工期的施工進度計劃，該計劃必須將甲方外包的、影響本棟單位工程竣工的工程內容包括在內，經甲方、監(jiān)理方簽認后執(zhí)行。如因乙方原因導致承包范圍內的工程內容滯后而影響甲方外包工程內容的完成，產生的工期延誤由乙方負責。
質量等級要求：岳陽市合格工程。
第四條：履約保證金的支付與返還
1、在簽訂該合同書后，乙方向甲方預交萬元的信譽保證金。
2、施工完成至基礎時，返還已預交保證金的50%，施工完成至地下室時返還已交保證金的30%，施工完成至三層時返還剩余的全部保證金。
第五條：合同計價
本工程的結算方式為按實結算，根據乙方實際完成的工程量，套用2006年湖南省消耗量標準定額，按施工期間省市的相關文件計取一切費用，材料價格按岳陽市定額站發(fā)布的岳陽市建設造價施工同期材料價格確定，如岳陽市定額站未發(fā)布的價格按市場價確定。定額人工工資及計劃外工日人工工資。根據施工同期湖南省住房和城鄉(xiāng)建設廳發(fā)布的湖南省各市州建設工程人工工資單價文件中的市場工資確定且調差。(或采用以下方式進行結算)
l、本工程執(zhí)行湖南省建筑安裝工程預算定額(1999年版)及與之配套的工程造價文件和
規(guī)定，且不因政策變化而改變。
2、人工工資調整執(zhí)行湖南省住房和城鄉(xiāng)建設廳湘建價【2009】396號文件，土建工日，安裝取 /工日，裝飾取 /工日。 3、取費約定：
①土建取費：綜合費按定額直接費的13%，安全文明施工費按定額直接費的1.2%，不可競爭費率按3.2%計取，稅金按稅前總價的3.461%。機械費、次材費不調整(具體見土建工程取費程序表)。
土建總價=[定額直接費×(1+綜合費率+安全文明施工費率)+人工費調整+主材價差調整]×(1+不可競爭費率)×(1+稅率)
②安裝取費：綜合費率108%
，人工費取 /工日，不可競爭費率按 ，稅金按稅前總價的3.461%。機械費、次材費不調整(具體見安裝工程取費程序表)。
安裝總價=(定額直接費+定額直接費中的人工費×綜合費率+人工工資調價費+ 材料調價費)×(1+不可競爭費率)×(1+稅率)
土建工程取費程序表
安裝工程取費程序表
5、市政工程取費大致同土建取費模式，其中④中“①×人工費調整系數(15.61→22)”，價差調整中增加第⑦項機械費調整一項，調整系數為67%。園林綠化同安裝工程取費標準，直接費中增加人工調整第⑥項“①×人工費調整系數(19.7→22)”。
6、本工程下列費用未包含在預算綜合費內，以下費用由乙方上報甲方批準后實施。 1基坑內的排水、降水費及必要的加固費用。 ○
?、诖笮蜋C械設備進場費及安拆費。
?、蹜追揭笈浜掀滗N售需要應加快施工進度而發(fā)生趕工措施費。 ④二次供水加壓設備設施費用。
7、分包工程總包管理費和施工配套費總計按分包項目總造價的3.5%計取;上述費用由實際施工方向乙方支付。施工配套費具體內容包括利用總包單位得到腳手架、施工及生活用
水用電(水電費用另行按實結算)、垂直運輸機械的利用、因分包單位施工引起的結構表面修補、臨時設施的使用、建筑垃圾的清理外運等。
8、與本工程相關的未在本合同承包范圍內的工程量(在本合同總價的5%以內)，如甲方需要乙方完成，甲方提前7天書面通知乙方，乙方有義務完成，并按本條第1、2、3款原則結算。如乙方拒絕完成，甲方另行委托其它單位完成，如其它單位因工程量小、臨時費用投入相對較大，而致工程造價相對于按本條第1、2、3款計算的工程造價高時，其價差從乙方工程款中扣除。其工程價款由甲方和被委托方書面確認即可。
第六條：工程付款與付款程序
l、以甲方審核后的預算作為付款依據，建設三層完工后，甲方在天內核定完已完工程量， 天內支付的已完工程量(不含變更簽證)造價的70%，此后每完成一層也按上述70%支付，裝修工程按當月經甲方核定后的完成工作量的70%支付。
2、土建工程竣工驗收后，甲方在天內支付經甲方核定后的工程款(總造價)的20%(即付至總造價90%)。
3、辦理竣工結算后，甲方支付結算工程款(總造價)的5%(即付至總造價95%)。如甲方有收到乙方估算書后未及時完成審計結算，則按乙方申報結算總價支付至95%
4、剩余總造價5%作為工程質量保修金分五年按比例分期退還，一年、二年、五年退保修金的50%、30%、20%。
第七條：圖紙
1、甲方在本合同工程開工前七天內向乙方提供合同承包范圍內的施工圖紙陸份。 2、本工程所用圖紙需要保密，乙方不得供其它單位或個人借閱復印。否則，一經發(fā)現，乙方向甲方支付違約金叁萬元。
第八條：雙方責任
1、
甲方責任：甲方搞好“三通一平”工作，辦理好報建手續(xù)和屬于甲方應該辦理的一切其他手續(xù)。負責組織好施工時工程款及時的按進度撥付給乙方，委派好技術管理人員
篇二：建設工程施工意向協(xié)議
發(fā)包單位(全稱)：新宇(泉州)置業(yè)有限公司 (以下簡稱甲方)
承包單位(全稱)： (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國法》、《中華人民共和國建筑法》及相關法律、行政法則，遵循平等、自愿和誠信的原則，雙方經友好協(xié)商甲方將“泉州市新天地·城市廣場”(最終以建設工程規(guī)劃許可證項目名為準)建筑工程直接委托給乙方承包施工，為了明確雙方的權利和義務，簽訂如下補充合同，雙方應共同遵照執(zhí)行。
一、工程概況
1、 工程名稱：新天地·城市廣場
2、 工程地點：泉州市鯉城區(qū)筍江路
3、 工程規(guī)模：43層住宅樓9座，(不包括地下室兩層)分期施工，第一期9.3萬平米， 第二期 萬平方米，合計總 面積約37萬平方米(其中地下室2層，面積約20萬平方
米，以審畢的設計施工圖紙為準)
其中第一期9.3萬平米(含地下室3萬平米)
4、 結構形式：框構結構
5、 工程總造價：約人民幣15億元(以實際結算造價為準)
6、 工程立項批準文號：
二、承包方式：包工包料
三、承包范圍：基礎樁基、基坑支護、地下室防水、土建及裝飾工程、安裝工程(如消防項
目當地消防隊控制、乙方收取配合費)地下室人防通風系統(tǒng)、總體工程(含小區(qū)道路、圍墻)等。
四、工程質量：按國家GB50300-2001《建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》驗收達到合格標
準。若要求達到市優(yōu)良工程，甲方給予工程總造價的%獎勵。
五、工期：
1、總工期為日歷天。
2、開工時間：正式開工時間以有關建委下達開工施工通知書之日計算。(乙方在兩個月內以甲方通知進場為準)
六、結算方式及取費標準：
1、工程預算根據甲方提供的施工圖、會審紀要和設計變更以及現場簽證為依據，按照福建省及泉州市2005年建筑工程預算定額標準(下浮3%)及政府有新出臺的相關文件規(guī)定辦理結算、并給予一定稅前造價優(yōu)惠。
2、材料價格調整辦法：
?、黉摻?、水泥等材料按照施工期間同期《福建省工程造價信息》泉州地區(qū)價作為竣工結算的依據。
?、谄渌ㄖ牧习词┕て陂g《福建省工程造價信息》中泉州地區(qū)信息價作為結算依據。 ③沒有信息指導價的材料按雙方市場詢價上浮10%作為該材料的采報費價格編入結算。
3、工程造價按實結算。
七、工程款支付方法：
1、本工程為墊款工程，沒有預付款。
2、第一期乙方墊款施工從基礎樁基、地下室(約3萬平米)以上6層結付85%.其后每6層結算
主體工程款竣工驗收后，按總工程款10%。另工程總款的5%按施工合同約定。
3、乙方每月25日前申報工程量，甲方應于次月5日前核定并支付工程款。(注：裝飾及其他項目以此比例疊加并入計算)
4、工程完工，外墻落架三天內付至工程總造價的90%，竣工驗收合格30天內付至合同價款的95%。
5、乙方在驗收合格30天內向甲方提交工程結算書，甲方應在60天內審核完畢，逾期視為甲方默認乙方送審的工程結算造價。甲方決算審核完畢并收到乙方提交的符合政府相關管理部門要求的完整內業(yè)資料7天內，甲方付給乙方工程總價款的95%，留5%的工程款作為工程質量的保修金，保修期按國家規(guī)定，保修期滿后10天一次性付清。
八、違約責任
①乙方無法按本合同規(guī)定的時間內竣工驗收并交付甲方使用，乙方應賠償逾期違約金每天按人民幣5000元付給甲方。
?、谟捎诩追綗o法按雙方約定支付工程款，以及非乙方原因中途停工，工期順延，甲方應承擔乙方由于工程中途停工造成的經濟損失，乙方根據實際發(fā)生的損失向甲方應予索賠，甲方應支付給乙方索賠款，同時甲方還應按工程造價的3%賠償違約金。
九、特別約定
為保障工程順利進行，乙方應向甲方出具------萬元人民幣的銀行履約保函，待工程竣工驗收
后解除并退還，(已簽訂正式合同在二個月內乙方進場施工，如甲方不能在三個月內安排乙方進場施工否則乙方甲方無條件將乙方履約保函------人民幣退還，并還繼續(xù)由乙方進場施工)。
十以上條款為暫定稿最終以雙方簽訂與約定條款為準
發(fā)包單位(蓋章)
法定代表人(簽字)
法定代理人(簽字)
簽訂日期：年 月
承包單位(蓋章)法定代表人(簽字)法定代理人(簽字) 簽訂地點：泉州 日
篇三：建筑工程施工合同意向書
甲方(發(fā)包方)：
乙方(承包方)：
依照《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》及其相關法律，行政法規(guī)遵循自愿、平等、公平、誠實、信用的原則，經雙方協(xié)商，就彰武市金科大廈工程施工事宜達成協(xié)議并形成如下條款，協(xié)議雙方共同遵守。
一、工程概況
1、工程名稱
2、工程地址：
3、結構類型：
4、建筑面積
5、合同價款：合同價款以正式建筑工程施工合同確定數額為準。
6、施工場地條件：2014年6月 日之前應完成“三通一平”，其中施工用水由甲方提供水源，乙方配備供應施工用水機具，施工道路由乙方負責，公共道路由乙方負責，費用由甲方承擔，甲方提供施工用電及一級箱到現場，施工中由乙方按實際發(fā)生量支付水電費。
7、工期，合同工期為2.5年，開工日期2014年6月 日至2016年10月31日，總工期為 天。
8、工程質量：合格
二、承包范圍及承包方式：
1、工程承包范圍：全部施工圖紙范圍內的樁、土方、土建、給排水、暖通、電照等，下列項目：電梯、消防、噴淋、通風、弱電等專業(yè)分包項目，乙方負責預埋、預留等內容。配合專業(yè)分包工程項目界限。
a、基礎土方工程的挖土、外運、回填在本合同內土方外運回填，運距據實簽證為準。
b、樁基另行分包。
c、電梯、消防、噴淋通風、弱電等專業(yè)項目另行分包。
2、甲方要求：本工程合同(協(xié)議)簽訂后，乙方不得以任何形式和理由再行轉包和分包主體工程，并由有關部門依據相關規(guī)定實施處罰。
三、付款方式：
l、乙方收到工程款同時提供正式收款發(fā)票
乙方墊資施工至 (住宅)、(辦公)、(商業(yè))等單體地上每局部五層撥付一次，乙方上報已完成的工程量，甲方在7個工作日內審核并支付己完工程量的75%，如果甲方沒有審核完畢，參照乙方上報工程量計算為依據撥付。
2、工程全部完工驗收合格后支付合同價款的90%，與30日內結算完，甲方向乙方撥付至工程結算總價款的95%工程款。
3、剩余5%為工程質量保修金(按國家規(guī)定合同保修范圍內)，自驗收合格之日起滿一年，期滿與十五日內支付全部工程質量保證金。
4、甲乙雙方竣工計算期限，待甲方收到乙方結算書次日算起2個月內審計完畢，結算中雙方如有爭議必須通過當地造價
部門裁定。
四、結算方式：
1、工程造價土建安裝工程造價按遼寧省08年定額，三類工程取費，作為甲乙雙方工程結算造價。
2、執(zhí)行2008年《遼寧省建筑工程基礎定額》《遼寧省建筑裝飾裝修工程消耗量定額》《遼寧省建筑安裝工程消耗定額》及相關定額、相關費用標準編制施工圖結算，認價以外的工程材料價格以同期《遼寧省建設工程造價信息》及地方工程造價信息為主，造價信息沒有包含及甲方指定設備、材料價格采用經甲方確認市場價格調整，機械費、人工費、措施費項目按定額規(guī)定計算，并按相關文件調整執(zhí)行。
3、采購價格認定：采用造價信息價格的材料以同期信息價格為調差依據，采用市場價格的雙方認定價格為調差依據，進度逾期未完成的工程材料價格認定方法：工程逾期未完成的工程材料價格認定方法：工程逾期因乙方原因材料價格下降時，以逾期的材料價格為調價依據，材料上漲時，以批準的工程計劃規(guī)定的完成時間的價格為調差依據，工程逾期因甲方原因材料價格下降時，以批準的工程計劃規(guī)定的完成時間的價格為調差依據，材料上漲時，按同期材料價格調差依據。
五、工程設計變更：
l、工程施工過程中，甲乙雙方應根據項目實施的具體情況按照合同明確的范圍，以書面形式對工程變更內容進行現場簽證，凡屬于工程計劃(或變更)范疇的工作內容，按計劃(或變更)要求施工，凡施工現場需簽證的工程洽商或工程變更和涉及工程項目增加的必須由甲方、監(jiān)理和乙方授權代表簽字蓋章生效。乙方必須將現場簽證原件匯總編輯成冊作為工程結算依據，由
此發(fā)生的工程費用結算方法執(zhí)行。
2、設計變更：工程洽商發(fā)生后一個月內因乙方責任不辦理簽字手續(xù)，將不增加價款調整。
六、工程管理：
l、乙方現場臨時設施：各分項加工場地，設備、料場要按照施工總平面布置，不得影響外網管線及相關配套附屬設施工程施工。
2、工程竣工后(以質檢站驗收日期為準)90日內，乙方按照《城建檔案移交目錄》的標準向甲方提供3份完整的竣工資料(檔案館、甲、乙方)同時乙方必須為甲方提供辦理竣工備案手續(xù)的所有相關資料。
3、為了保證工程質量甲方有權制訂工程材料和對材料進行認價，乙方必須根據甲方要求及質量標準采購工程材料。
七、違約責任：
1、因甲方原因造成的停工，由甲方駐現場項目經理和監(jiān)理工程師認證后工期可以順延。
2、因甲方原因造成的停建、緩建、甲方應在1個月內結算完畢并支付乙方已經完成的工程量的工程款。
3、乙方不按約定工期竣工，不按時交付工程每延誤一天乙方按合同總價的萬分之三向甲方支付日違約金，如因乙方施工力量不足嚴重拖延工期，甲方有權責令乙方撤場，解除本協(xié)議并承擔因延期造成的一切法律責任。
八、本意向書為工程結算依據，具有法律效力，本意向書與正式建設工程施工合同如有不同，以正式建設施工合同為準。
九、未經事宜雙方友好協(xié)商，另行簽訂補充協(xié)議，如發(fā)生爭議可協(xié)商解決，協(xié)商不成可直接向當地人民法院起訴。
十、本合同一式肆份，雙方各執(zhí)貳份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(蓋章)：
法定代表人：
乙方(蓋章)： 法定代表人：
篇四：建筑工程施工合同意向書
協(xié)議：協(xié)議是指當事人雙方就某一事情、問題，經過協(xié)商后訂立的一種具有經濟關系或其他關系的契約。協(xié)議書與合同同屬一大類的經濟文書，都具有法律效力，聯系也很密切。協(xié)議可以成為當事人訂立某項合同愿望的草簽意見，合同則是落實這意見的具體表現。但是協(xié)議和合同還是有區(qū)別的。
1、角度范圍不同。協(xié)議書往往較多地涉及宏觀角度、總的原則。協(xié)商的是政治、經濟、軍事、法律等有關問題，大至國家關系，小至個人往來、合作辦事、解決糾紛，適應范圍大;合同則較多從微觀角度，就某一具體事項簽約。
2、內容要求不同。協(xié)議書的內容不及合同具體細微，如兩個企業(yè)簽訂聯營或者聯合的合作關系要用協(xié)議書，可在協(xié)議書下另外簽訂有關內容的單項活動。
3、失效長短不同。合同的有效期限一般較短，“標的”一旦實現，合同就失效了;協(xié)議書的有效期限一般較長，有的則是永久的，比如換房之類的協(xié)協(xié)議書，不到房主再次易人，其作用便長期存在。
協(xié)議書格式寫法
協(xié)議書的格式和寫法 一般由標題、立約單位、正文、落款四部分組成。
1、標題 協(xié)議書的標題和合同的標題寫法相同，即內容+文種。
2、立約單位 當事人的名稱或姓名及地址(寫法和合同相似)
3、正文 正文由緣由和主體組成。緣由寫明簽訂協(xié)議書的目的、
依據等內容。主體分條列項寫出協(xié)議的事項。具體有：
1)協(xié)議要實現的共同任務和標的。
2)當事人應盡的義務和享有的權利。
3)違約責任。
4)有效期限。
5) 協(xié)議分數和保存。
6) 仲裁辦法。
4、落款 落款寫在正文右下方，協(xié)議人單位全稱和代表姓名，并簽名蓋章。再在下方寫明簽訂日期等。
協(xié)議書寫作注意事項
1、注意平等互利
2、注意合法
3、注意用語明確
協(xié)議書范本
甲方：
乙方：
經甲乙雙方友好協(xié)商，在平等互利的原則下，就合作投資創(chuàng)辦出租汽車公司事宜，達成如下協(xié)議：
一、合營企業(yè)定名為北方出租汽車公司。經營大、小車100輛。其中：西德奔馳280-S轎車7輛(為二手車，行車里程不超過17000公里，外表呈新)、日產豐田轎車83輛(其中：50輛含里程、金額記數表、空調、步話機等)、面包車10輛。
二、合營企業(yè)為有限公司。雙方投資比例為3：7，即甲方占7
0%，乙方占30%?？偼顿Y140萬美元，其中：甲方98萬美元(含庫房等公用設施)，乙方42萬美元。合作期限定為5年。
三、公司設董事會，人數為5人，甲方3人，乙方2人。董事長1人由甲方擔任，副董事長1人由乙方擔任。正、副總經理由甲、乙雙方分別擔任。
四、合營企業(yè)所得毛利潤，按國家稅法照章納稅，并扣除各項基金和職工福利等，凈利潤根據雙方投資比例進行分配。
五、乙方所得純利潤可以人民幣計收。合作期內，乙方純利潤所得達到乙方投資額(合括本意)后，企業(yè)資產即歸甲方所有。
六、雙方共同遵守我國政府制定的外匯、稅收、合資經營以及勞動等法規(guī)。
七、雙方商定，在適當的時間，就有關事項進一步洽商，提出具體實施方案。
甲方代表 乙方代表
XXXXXX
X年X月X日 X年X月X日
篇五：建筑工程施工合同意向書
框架協(xié)議或框架合同是源于德國法的概念，是指為雙方當事人之間簽訂的同一類型合同(個別合同)，提供基本框架(架構)和基本條件的合同。框架協(xié)議一般存在于長期或復雜的交易關系中，訂立框架協(xié)議的目的在于提前確定合作對象和雙方的合作關系，并調整在框架協(xié)議的范疇下訂立的所有合同中普遍存在的問題。
框架協(xié)議作為復雜交易常用的協(xié)商工具，在我國目前的商業(yè)實踐中被廣泛采用。在就交易的各項細節(jié)達成一致意見之前，當事人會選擇先行簽訂一個框架協(xié)議，表明各方已就交易的主要內容達成共識，同時約定各方當事人將就交易的具體細節(jié)另行簽訂相關書面協(xié)議。
對于這類框架協(xié)議的性質和效力，目前司法實踐中存在較大爭議，理論界也存在不同觀點。在本文中，筆者將結合理論界的觀點和最高人民法院的判例，對于框架協(xié)議的性質進行辨別和區(qū)分。
一、框架協(xié)議是預約還是本約
框架協(xié)議是企業(yè)兼并重組交易中常見的一種合同類型。例如，在某企業(yè)以換股方式進行的重組中，合作各方首先簽訂了一份《框架協(xié)議》，其中對于重組的整體方案、各個步驟的具體安排、違約責任以及適用法律和爭議解決都進行了明確約定。各方在協(xié)議中約定：“各
方同意在本協(xié)議簽署后根據本協(xié)議的約定正式簽訂《出售資產協(xié)議》、《發(fā)行股份購買資產協(xié)議》等其他相關協(xié)議。”隨后，合作方另行簽訂了其他具體的合作協(xié)議。在本案中，《框架協(xié)議》是預約還是本約?
對于框架協(xié)議的性質問題，目前的理論界并沒有形成統(tǒng)一的觀點。我們注意到，部分學者認為，框架協(xié)議應屬于本約。例如，清華大學教授韓世遠在解讀《最高人民法院關于人民法院為企業(yè)兼并重組提供司法保障的指導意見》時指出，“框架協(xié)議通常表現為本約，只是其中會有一部分內容，需要將來當事人通過具體合同另行具體化?！?/p>
其實，想要判斷框架協(xié)議是預約還是本約，首先應明確一個前置問題，即如何區(qū)分預約和本約。
預約和本約是一組相對應的概念。按照學界通說，預約是約定將來成立契約的契約，而將來成立的契約就是本約。我們注意到，目前的司法實踐中并沒有形成對于預約和本約的統(tǒng)一區(qū)分標準，判斷合同屬預約還是本約完全屬于法官自由裁量權的范疇。然而，由于不同的法官對于法律的理解存在較大差異，司法實踐中對于預約和本約的認定存在諸多不同的方法和標準，不同地方、不同級別的法院也存在比較嚴重的“同案不同判”的現象。由于預約和本約在違約責任和賠償范圍上存在較大差異，錯誤認定合同的預約或本約的性質將會導致不公平的裁判結果。
《最高人民法院關于審理買賣合同糾紛案件適用法律問題的解釋》首次對預約合同進行了規(guī)定，該解釋第二條規(guī)定：“當事人簽訂認購書、訂購書、預訂書、意向書、備忘錄等預約合同，約定在將來一定期限內訂立買賣合同，一方不履行訂立買賣合同的義務，對方請求其承擔預約合同違約責任或者要求解除預約合同并主張損害賠償的，人民法院應予支持?！鄙鲜鰲l文明確規(guī)定了預約合同的效力和違約責任，但略顯遺憾的是，該司法解釋并未就如何區(qū)分預約和本約進行規(guī)定，這一問題上的立法空白也直接導致了審判實踐中在該問題上存在的混亂局面。
對于預約和本約的區(qū)分，很多學者提出了自己的見解。中國社科院梁慧星教授認為，預約與本約可以通過以下方式進行辨別：第一，是否需要另簽買賣合同。如果需要，則是預約。第二，是否發(fā)生直接交貨、付款的義務。如果是，則是本約。第三，違約之后，是否可以要求繼續(xù)簽訂買賣合同。如果可以要求繼續(xù)簽訂買賣合同，則為預約。中國人民大學王利明教授認為，預約和本約從以下幾個方面進行區(qū)分：第一，預約沒有設定具體法律關系的意圖，否則應將其認定為本約。第二，預約合同的標的僅為訂立本約，一般不包括形成具體的債權債務關系的內容。第三，在預約合同中，一般不可能出現關于違反本約合同的責任的約定，當事人通常只是約定要在一定期限內訂立本約合同。
學者們主張的判斷標準雖然存在差異，但大都是以合同的具體內容作為判斷某一合同是預約還是本約的根本標準。在審判實踐中，部分法官同樣采用類似的客觀標準對預約和本約進行區(qū)分。那么客觀解釋方法究竟是否是預約和本約的根本判斷標準呢?答案是否定的。最高人民法院在(2013)民提字第90號民事判決書中明確：判斷當事人之間訂立的合同系本約還是預約的根本標準應當是當事人的意思表示。
二、最高法院：區(qū)分標準是意思表示
20xx年9月20日，蜀都實業(yè)公司(甲方)與訊捷公司 (乙方)簽訂《購房協(xié)議書》約定：甲乙雙方就售房事宜形成如下一致意見：1.乙方購買甲方所擁有的2100平方米的房屋，總價格6750萬元。2.本協(xié)議簽訂之日起，甲方收到乙方預計購房定金1000萬元，待購房合同簽訂時，該定金自動轉為購房款。3.甲、乙雙方應就購房合同及付款方式等問題在本協(xié)議原則下進行具體磋商。 4.甲、乙雙方均應遵守本協(xié)議所確定的原則，違反則違約方向守約方支付違約金 1000萬元。5.甲乙雙方就該宗房屋買賣合同簽訂時，本協(xié)議自動失效。
雙方當事人對于該《購房協(xié)議書》的性質持不同的主張，而一審法院和二審法院均依據協(xié)議內容認定該《購房協(xié)議書》具有本約性質。在該案再審中，最高人民法院認為該協(xié)議的性質為預約，一審、二審認定其為本約是錯誤的。
最高人民法院在該案的判決書中對如何區(qū)分預約和本約進行了充分、詳細的說明：
“首先，僅就案涉《購房協(xié)議書》而言，其性質應為預約。預約是指將來訂立一定契約的契約。預約的形態(tài)多種多樣，有的預約條款非常簡略，僅表達了當事人之間有將來訂立本約的意思，至于本約規(guī)定什么內容留待以后磋商決定;有的預約條款則非常詳盡，將未來本約應該規(guī)定的內容幾乎都在預約中作了明確約定。而若僅從內容上看，后者在合同內容的確定性上幾乎與本約無異，即使欠缺某些條款，往往也可以通過合同解釋的方式加以補全。因此，僅根據當事人合意內容上是否全面，并不足以界分預約和本約。判斷當事人之間訂立的合同系本約還是預約的根本標準應當是當事人的意思表示，也就是說，當事人是否有意在將來訂立一個新的合同，以最終明確在雙方之間形成某種法律關系的具體內容。如果當事人存在明確的將來訂立本約的意思，那么，即使預約的內容與本約已經十分接近，即便通過合同解釋，從預約中可以推導出本約的全部內容，也應當尊重當事人的意思表示，排除這種客觀解釋的可能性。本案中，蜀都實業(yè)公司與訊捷公司在 2006年9月20日簽訂的《購房協(xié)議書》中明確約定了雙方擬進行買賣的房屋的位置、面積和價款，應當說具備了一份正式的房屋買賣合同的主要內容，可直接據此履行而無須另訂本約。但是，雙方當事人同時在該協(xié)議中約定：“??3.甲、乙雙方應就購房合同及付款方式等問題在本協(xié)議原則下進行具體磋商。??5.甲乙雙方就該宗房屋買賣合同簽訂時，本協(xié)議自動失效?！?/p>
相關文章：