工程裝修承攬合同書范本5篇
隨著法律法規(guī)不斷完善,人們越發(fā)重視合同,很多場合都離不了合同,簽訂合同也是最有效的法律依據(jù)之一。合同有不同的類型,當(dāng)然也有不同的目的,下面小編給大家?guī)砉こ萄b修承攬合同書范本,詳情可以點(diǎn)擊“合同格式”查看更多相關(guān)的各類合同參考。
工程裝修承攬合同書范本1
甲方(業(yè)主):__________________
乙方(承攬方):__________________
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合居室裝飾裝修工程施工的要求,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就甲方的室內(nèi)裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達(dá)成如下條款:
一、工程施工地點(diǎn)及房屋情況
1.施工地點(diǎn):武威市涼州區(qū)_________小區(qū)___________________________。
2.住房結(jié)構(gòu):鋼筋混凝土結(jié)構(gòu);房型:二室二廳一廚一衛(wèi),建筑面積:90.2㎡。
二、雙方權(quán)利義務(wù)
1.乙方應(yīng)加強(qiáng)對其施工人員的安全教育,在施工過程中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施,嚴(yán)格管理,遵守安全操作,安全施工,為施工人員全程配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等損害其他人的財產(chǎn)、生命健康、安全等事故發(fā)生。由于乙方人員的故意或過失引起的上述情況發(fā)生等事故由乙方負(fù)責(zé)全部責(zé)任,與甲方無關(guān)。
2.乙方為包工不包料的承攬方式,甲方負(fù)責(zé)提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內(nèi)外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進(jìn)度,乙方應(yīng)提前5天通知甲方購買所需材料。
3.乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗(yàn),負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建設(shè)成果。當(dāng)事人明確,雙方不存在雇傭關(guān)系。
4.施工機(jī)械以及模板、工具等所有勞動工具由乙方自帶,費(fèi)用由乙方自理。
5.乙方所屬人員的工資報酬由乙方負(fù)責(zé)支付,與甲方無關(guān)。
6.為施工方便,甲方給乙方提供房屋的鑰匙一把,乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復(fù)制、轉(zhuǎn)借,并在結(jié)算加工承攬費(fèi)時交還甲方,同時對房屋內(nèi)的原有設(shè)施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負(fù)有保護(hù)和保管責(zé)任,防止被盜丟失,否則應(yīng)對保管不當(dāng)造成的直接和間接損失負(fù)全額賠償責(zé)任。
三、質(zhì)量和工期要求
1.工期從____年___月___日開始建設(shè),到____年___月___日止。在約定的工期內(nèi),施工時間、施工進(jìn)程由乙方自定。
2.裝飾施工內(nèi)容:水電路工程、泥水工程,木工工程、刮瓷工程、漆工工程及需要的其他工程。
3.乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則,加強(qiáng)質(zhì)量管理,保證工程質(zhì)量。
4.甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)等影響房屋質(zhì)量等行為時,有權(quán)要求乙方停工或整改。
5.房屋裝修竣工后,甲方發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題的,乙方必須及時進(jìn)行免費(fèi)維修。
四、違約責(zé)任
由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的,乙方要進(jìn)行修理、重作;造成損失的,由乙方賠償。因乙方原因?qū)е潞贤瑹o法履行的,乙方應(yīng)承擔(dān)因其違約給甲方造成的一切損失。
五、爭議解決辦法
1.發(fā)生合同爭議時,雙方應(yīng)友好協(xié)商。
2.如協(xié)商不成,雙方可將爭議提交人民法院進(jìn)行裁決。
六、附則
1.本合同一式兩份,甲、乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份,雙方簽字后生效。
2.以上合同,雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同,補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字:__________________
乙方簽字:__________________
________年______月______日
工程裝修承攬合同書范本2
發(fā)包方(簡稱甲方):_________________________________________________________
承包方(簡稱乙方):_________________________________________________________
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行住房裝修,為保護(hù)雙方的合法權(quán)益,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達(dá)成如下合同條款,供雙方共同遵守:
一、工程概況:
1、裝飾施工地點(diǎn):
2、住房結(jié)構(gòu):房型_______房_______廳_______廚_______衛(wèi),施工面積_______平方米。
3、裝飾施工內(nèi)容:詳見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。
4、承包方式:(包工包料、清包工、部分承包)。
5、工期:自____年___月___日開工,至____年___月___日竣工。
二、工程價款及結(jié)算的約定:
1、工程總價款:¥_______元,大寫_____________________(人民幣):(詳見本合同裝修工程報價單)。
2、工程款付款方式按下列方式支付:
(1)第一期:對預(yù)算設(shè)計認(rèn)可簽訂合同之日,甲方向乙方支付5000元作為訂金(該金額將在第二期的工程款中進(jìn)行抵扣);
(2)第二期:合同簽定后,在開工前支付工程總造價的50%(即¥_______元);
(3)第三期:施工過程中工期進(jìn)度過半時支付工程總造價的40%(即¥_______元);
(4)第四期:竣工驗(yàn)收合格后三日內(nèi)支付工程總造價的剩余10%(即¥_______元)。
三、雙方責(zé)任:
A、甲方責(zé)任:
1、甲方應(yīng)在開工前一天,向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。向乙方提供施工所需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。
2、做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。
3、如確實(shí)需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)計管線,負(fù)責(zé)到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應(yīng)審批手續(xù),并承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。
4、根據(jù)乙方提供的需求按時提供自購材料,甲方自購的材料由甲方自行負(fù)責(zé)將該裝修材料搬運(yùn)到施工場地內(nèi)。
5、清除裝修場地內(nèi)影響到乙方施工的障礙物。
B、乙方責(zé)任:
1、參加甲方組織的施工設(shè)計方案現(xiàn)場交底,并負(fù)責(zé)向具體施工人員傳達(dá)甲方設(shè)計方案和施工效果。
2、乙方指派為乙方駐工地負(fù)責(zé)人,全權(quán)負(fù)責(zé)合同履行。
3、乙方在裝修期間全程承擔(dān)現(xiàn)場管理裝修施工質(zhì)量和施工人員等職責(zé),對本次裝修工程的質(zhì)量、工期及施工現(xiàn)場安全承擔(dān)全部責(zé)任。
4、工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
5、乙方負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織裝修人員參與本合同定義的裝修工程,負(fù)責(zé)施工人員的人身安全。單項工程施工過程中,未經(jīng)甲方許可,乙方不得擅自更換施工人員;如甲方對乙方裝修人員的施工水平存在疑議,乙方應(yīng)無條件更換。
四、關(guān)于材料供應(yīng)的約定:
1、甲方提供的材料:甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,并與乙方辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料、設(shè)備有質(zhì)量問題或規(guī)格差異,應(yīng)及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失和工期延誤,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料按時抵達(dá)現(xiàn)場后,經(jīng)甲乙雙方共同驗(yàn)收,由乙方負(fù)責(zé)保管并組織施工,由于保管不當(dāng)或施工工藝不當(dāng)造成的材料損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
2、甲方采購供應(yīng)的裝飾材料、設(shè)備,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
3、乙方提供施工工具;乙方提供的材料:見附件二《裝飾用料單》。乙方應(yīng)嚴(yán)格按照附件二《裝飾用料單》中規(guī)定的品牌、規(guī)格、型號等內(nèi)容和設(shè)計施工要求供應(yīng)材料、設(shè)備;未指定品牌的材料應(yīng)達(dá)到國家、行業(yè)規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn);如不符合設(shè)計、施工要求,或者質(zhì)量、規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已經(jīng)使用,對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
4、乙方承包的所有材料應(yīng)由乙方自行搬運(yùn)入戶。
5、為保證工程的正常進(jìn)行,乙方必須至少提前七天書面向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單,并同時提供所需材料的損耗數(shù)量,以便甲方按計劃進(jìn)行采購材料。甲方應(yīng)按清單內(nèi)容及時采購相關(guān)材料并提供給乙方,以便乙方正常進(jìn)行施工。
五、關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定:
1、本工程執(zhí)行中華人民共和國建設(shè)部(20__)110號文《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》和家裝行業(yè)施工規(guī)范、質(zhì)量評定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、本工程由乙方提供設(shè)計施工方案。乙方負(fù)責(zé)按規(guī)定的施工規(guī)范工藝進(jìn)行施工。
3、若因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),相應(yīng)的工期進(jìn)行順延。
4、若因乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)和材料損失由乙方承擔(dān),工期不變。本工地在施工期間和保修期間內(nèi)如因施工質(zhì)量問題所引起的周圍鄰居的財產(chǎn)損失,由乙方負(fù)責(zé)修復(fù)及賠償;
5、在施工過程中,甲方提出設(shè)計修改意見或者增減工程項目,必須提前與乙方聯(lián)系,經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)簽字施工圖與報價單后,方能進(jìn)行該項目的施工。由此影響竣工日期的,甲、乙雙方另行約定。
6、若部分工序由甲方材料供應(yīng)廠家免費(fèi)安裝或由甲方安排其他單位安裝,甲方應(yīng)事先安排時間并通知乙方,乙方應(yīng)予以配合,并避免造成整體工期的延誤。
7、工程驗(yàn)收:甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)。工程每一節(jié)點(diǎn),乙方應(yīng)提前兩天通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收。
8、工程竣工:乙方應(yīng)提前兩天通知甲方驗(yàn)收,甲方在接到通知三天內(nèi)組織驗(yàn)收,如果甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗(yàn)收,須及時通知乙方,另定驗(yàn)收日期。
9、工程保修期從竣工驗(yàn)收確認(rèn)之日起算。對竣工驗(yàn)收后由乙方安裝的隱蔽工程(水、電)保修期為十年(注明:若水、電工程屬于改位工程,則此工地原已安裝好的水電工程不屬于乙方保修范圍內(nèi))。
10、保修期內(nèi),由于乙方施工不當(dāng)和乙方提供材料質(zhì)量不合格造成的質(zhì)量問題,乙方應(yīng)無條件地進(jìn)行維修,并承擔(dān)相應(yīng)材料費(fèi)用。因上述原因給甲方造成損失的,乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任;保修期內(nèi)如屬甲方使用不當(dāng)造成損壞,直至不能正常使用,乙方可酌情收費(fèi)對相關(guān)部件進(jìn)行維修或者更換。保修期結(jié)束后,乙方負(fù)責(zé)長期為甲方提供維修服務(wù),直至甲方重新進(jìn)行該房屋的裝修工程。
六、關(guān)于安全生產(chǎn)和防火的約定:
1、甲方提供的施工要求應(yīng)同乙方協(xié)商,施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,遵守物業(yè)管理部門的裝修指南,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。否則,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
2、施工中凡涉及改變房屋結(jié)構(gòu)、拆、改承重墻、加大樓(地)面荷載等方面的施工,乙方應(yīng)提前準(zhǔn)備相關(guān)施工方案并通知甲方,由甲方向物業(yè)管理部門提出協(xié)商,經(jīng)確認(rèn)后再施工。
3、乙方應(yīng)注意煤氣使用安全,確保登高施工的安全保障等各類安全保障,并提醒施工工程人員注意安全,產(chǎn)生任何事故的責(zé)任完全由乙方負(fù)責(zé)。
七、違約責(zé)任:
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,除順延工期外,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方應(yīng)支付乙方100元;若甲方未按合同約定時間付款的,每逾期一天,按該期應(yīng)付款金額的0.5%支付違約金,余下的工期順延。
2、由于乙方原因造成逾期竣工的,每逾期一天,乙方應(yīng)向甲方支付100元違約金;逾期三十天仍未能竣工的,甲方有權(quán)單方解除合同,乙方應(yīng)按照合同總金額的10%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù),強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
5、工程未辦理驗(yàn)收、結(jié)算手續(xù),甲方提前使用或擅自動用工程,由此造成無法驗(yàn)收或者損失的,相關(guān)責(zé)任由甲方承擔(dān)。
6、工程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)未辦理驗(yàn)收,乙方提前進(jìn)行下一階段工程施工,由此造成損失的,由乙方負(fù)責(zé)。
7、乙方未按照附件二《裝飾用料單》中規(guī)定的品牌、規(guī)格、型號等內(nèi)容和設(shè)計施工要求供應(yīng)材料、設(shè)備,如因此給甲方造成損失的,乙方應(yīng)承擔(dān)全部的賠償責(zé)任。
八、糾紛處理方式:
雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議,應(yīng)通過友好協(xié)商解決,如協(xié)商無效的,可以提交裝修房屋所在地人民法院訴訟解決。
九、合同的變更和解除:
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守,任何一方如需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后,重新簽訂補(bǔ)充條款。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),并訂立終止合同協(xié)議后,才能解除本合同。
3、如由于乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題,甲方有權(quán)提出中止裝修,并與乙方協(xié)商共同解決。如協(xié)商不成甲方可以提出終止合同。
十、其它事項:
1、工程開工前,甲方應(yīng)將房屋外門鑰匙(一把)交由乙方施工負(fù)責(zé)人保管,工程竣工驗(yàn)收時,甲方負(fù)責(zé)提供新鎖(一套),由乙方當(dāng)場負(fù)責(zé)安裝調(diào)試合格并交付給甲方。
2、本合同簽訂后,本工程乙方不得再進(jìn)行轉(zhuǎn)包。
3、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字(蓋章)之日起生效,并具有同等法律效力。
4、雙方簽認(rèn)的裝飾工程報價單、施工圖以及經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致的其它具體問題協(xié)議,作為合同附件,與本合同具有同等的法律效力。
甲方(簽章):______________乙方(簽章):______________
聯(lián)系電話:______________聯(lián)系電話:______________
____年___月___日____年___月___日
工程裝修承攬合同書范本3
委托單位(甲方):___________________
承攬單位(乙方):___________________
為規(guī)范裝飾裝潢施工,保護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結(jié)合本項目的具體情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商同意,就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況
1.工程名稱:__________________________________。
2.工程地點(diǎn):__________________________________。
3.承包范圍:參見合同附件之預(yù)算表。
4.工程承包方式:雙方商定采取下列第____________種承包方式:
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料,發(fā)包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙:雙方施工圖采取下列第____________種方式提供:
(1)發(fā)包人自行設(shè)計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份;
(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙,設(shè)計費(fèi)(大寫)____________元,由發(fā)包人支付(此費(fèi)用不在工程價款內(nèi)).
6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后,提供方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門確認(rèn)或者批準(zhǔn)。
施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。
7.甲方自愿將______________項目委托給乙方施工。工程總造價計______________圓整,大寫金額:_____________________圓整(附報價清單)。
二、施工時間
工程期限_____日,時間自________年______月______日起至________年______月______日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工,工程時間順延。
三、甲方工作
1、開工前_______天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外),對未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護(hù)措施,為承包人進(jìn)場做好準(zhǔn)備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù),保證乙方能夠順利進(jìn)場施工,除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、竣工驗(yàn)收確認(rèn)工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保護(hù)等工作,應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費(fèi),依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費(fèi)。
四、乙方工作
1、參加有關(guān)施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底,擬定施工方案和計劃交甲方審定確認(rèn)。
2、施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程。
3、未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
4、保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好,保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5、對于施工過程中的有關(guān)事項(如材料的進(jìn)場、隱蔽工程的驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收等)需要甲方確認(rèn)的,應(yīng)當(dāng)及時并給予其必要的準(zhǔn)備時間。
6、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
7、工程竣工前未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
五、驗(yàn)收和標(biāo)準(zhǔn)
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3、當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
六、違約責(zé)任:
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù),強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
七、質(zhì)保期
乙方承諾裝修質(zhì)保期六個月,質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題,乙方負(fù)責(zé)維修。
八、其他
1、本合同一式________份。
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效,需辦理鑒(公)證的,自辦理鑒(公)證之日起生效,工程竣工驗(yàn)收符合要求過質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后,若雙方需要提出修改時,經(jīng)協(xié)商一致后,可簽訂補(bǔ)充協(xié)議,作為本合同的補(bǔ)充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
委托方(甲方):___________________
承攬單位(乙方):_____________
工程裝修承攬合同書范本4
甲方:_________
乙方:_________
甲乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商,就乙方承包甲方所有的______裝修施工事宜達(dá)成一致,簽訂本合同。
一、乙方包干承包:
該房屋裝修的全部施工工作,即實(shí)行“包工不包料”,甲方自備裝修材料,乙方只負(fù)責(zé)施工,具體施工內(nèi)容詳見附件。
二、包干承包費(fèi)用:
人民幣______整(小寫____________元)除此之外,甲方不再向乙方支付任何費(fèi)用。
三、支付方式:
1、乙方進(jìn)場施工之日,甲方向乙方預(yù)付人民幣______整(小寫¥______元);
2、乙方完成全部裝修施工后,支付進(jìn)度款人民幣______整(小寫¥______元);
3、全部裝修施工完成后______天內(nèi),甲方支付余款人民幣______整(小寫¥______元)
四、工期:
雙方確定該房屋裝修施工工期為______天,乙方應(yīng)在約定的工期內(nèi)完成全部施工任務(wù)。
五、其他約定:
1、甲方按照乙方提供的清單及時自行負(fù)責(zé)采購裝修材料;
2、甲方應(yīng)按合同約定及時付款,否則按200元/天支付違約金;
3、乙方自行準(zhǔn)備工具、聘請人員,自行負(fù)責(zé)施工安全,嚴(yán)格按照甲方提供的圖紙和甲方要求施工,確保工程質(zhì)量,如在施工過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格行為,造成返工,因此造成的裝修材料損失、人工損失概由乙方自行承擔(dān);
4、乙方不得浪費(fèi)、挪用甲方的裝修材料,否則按500元/次予以處罰,并需賠償甲方損失;
5、乙方應(yīng)在合同約定的工期內(nèi)完成全部施工任務(wù),每延期一天按照200元/天予以處罰。如因甲方不及時付款、裝修材料延誤或新增施工內(nèi)容等甲方原因而延誤工期,乙方不承擔(dān)違約責(zé)任;
6、該房屋裝修保修期為貳年,保修期內(nèi)乙方應(yīng)該及時負(fù)責(zé)為甲方免費(fèi)維修。
六、本合同一式兩份,雙方各持一份,雙方簽字后生效。
甲方(簽字)______乙方(簽字)______
時間:______時間:______
工程裝修承攬合同書范本5
發(fā)包方:__________________有限公司(以下簡稱甲方)
承包方:__________________(以下簡稱乙方)
經(jīng)雙方協(xié)商一致,甲方將____________________________________裝修工程以包工包料的方式承包給乙方。根據(jù)《中華人民共和國合同法》等相關(guān)規(guī)定,雙方本著平等,互利的原則,特訂立此合同,雙方共同遵守,具體條款如下:
一、工程概況
1、合同名稱:____________________________________。
2、合同內(nèi)容:包工包料裝修(甲方按工程預(yù)算總造價的30%加3000元抽取后,承包給乙方施工)。
3、工程標(biāo)準(zhǔn):符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
4、工程地點(diǎn):新城區(qū)人民醫(yī)院右側(cè)羽毛球館附二樓
5、承包方式:包工包料(主料由甲方選定乙方購買)。
二、質(zhì)量技術(shù)要求
乙方按甲方要求及國家有關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工,完工后要達(dá)到國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),甲方據(jù)此驗(yàn)收。(以效果圖為準(zhǔn))
三、工程價款
合同總造價:(大寫)(¥:__________________元),本工程總價款已包含材料費(fèi)、人工費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、垃圾清理費(fèi)、電費(fèi)、相關(guān)稅費(fèi)等達(dá)到甲方驗(yàn)收要求的費(fèi)用,地磚、地板主材料費(fèi)用也包含在內(nèi),但為了保證質(zhì)量,由甲方選定乙方購買。若施工工程合同外變更和增加項目內(nèi)容產(chǎn)生的費(fèi)用,由雙方協(xié)商達(dá)成一致執(zhí)行。
四、工期要求
________年______月______日至________年______月______日。乙方必須按此合同簽訂的工期完成施工。每延誤一天,扣乙方合同總價款的2%為違約金,并依此累計。由于不可抗力造成不能施工,工期可適當(dāng)順延(以甲方簽字為準(zhǔn))。
五、付款方式
裝修主材到場后,甲方支付乙方總工程款的40%,裝修工程完工經(jīng)甲方竣工驗(yàn)收合格后,付至裝修工程總價款的95%,余5%為質(zhì)保金,一年后無質(zhì)量問題付清。
六、雙方的權(quán)利和義務(wù)
(一)甲方權(quán)利和義務(wù):
由于甲方原因造成停工而終止合同時,甲方應(yīng)按乙方所完成的工作量支付實(shí)際工程費(fèi)。
(二)乙方權(quán)利和義務(wù):
1、乙方按甲方施工要求施工。(并幫助甲方解決與本工程相關(guān)問題,達(dá)到甲方施工驗(yàn)收要求)。
2、若本工程達(dá)不到業(yè)主要求的合格標(biāo)準(zhǔn),乙方除負(fù)責(zé)返工外,由此造成的一切經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)。
3、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場安全,嚴(yán)防火災(zāi),文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。如有發(fā)生,必須盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。如乙方未能及時修復(fù)或賠償?shù)?,甲方有?quán)從未支付工程款中直接扣除。未支付工程款不足以支付修復(fù)或賠償費(fèi)用時,乙方應(yīng)于3日內(nèi)向甲方補(bǔ)足。
4、工程完工后出現(xiàn)的質(zhì)量問題,乙方自行維修,所造成的一切費(fèi)用由乙負(fù)責(zé)支付。
5、如乙方施工進(jìn)度不能保證按時交工,甲方有權(quán)安排其他單位進(jìn)場施工,由此發(fā)生的一切費(fèi)用從乙方合同總價款中扣除。
6、乙方在執(zhí)行本合同期間,乙方自己發(fā)生及乙方給甲方、第三方造成的一切傷、亡、事故,其責(zé)任及全部費(fèi)用均由乙方自行承擔(dān)。
7、乙方應(yīng)及時向工人支付工資,如甲方發(fā)現(xiàn)乙方未及時支付工人工資時,甲方有權(quán)扣除未支付款項并終止本合同的履行。
七、其它約定事項
1、如遇不可抗力因素致使本工程不能正常進(jìn)行時,乙方應(yīng)及時書面報告甲方,經(jīng)甲方蓋章認(rèn)可后工期可相應(yīng)順延。
2、乙方在施工期間,應(yīng)及時通知甲方對工程質(zhì)量進(jìn)行交接。甲方指派項目監(jiān)工徐龍、張濤兩人到現(xiàn)場監(jiān)工,乙方必須以尊重的態(tài)度與其兩人溝通,保證按期按質(zhì)按量施工,以達(dá)到最好效果。
八、違約責(zé)任
雙方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守上述約定事項。任何一方違約致使另一方不能履行約定事項時,按照《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任。違約方應(yīng)向守約方支付合同價款20%的違約金,如違約金不足以彌補(bǔ)守約方實(shí)際損失時,違約方應(yīng)于3日內(nèi)補(bǔ)足守約方的實(shí)際損失。
九、解決合同糾紛的方式
雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,向甲方所在地人民法院起訴解決。
十、本合同一式貳份,甲方執(zhí)壹份,乙方執(zhí)壹份,均具有同等法律效力,自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(蓋章):___________________
乙方(蓋章):___________________
________年______月______日