加工合同書
加工合同書篇1
甲方(訂作方)_______
公司地址:_______
電話: 傳真:
法定代表:_____ 職務:_______
乙方(承攬方)公司地址:
電話傳真國內(nèi)工廠:
電話:傳真:
法定代表: _________職務:_______
甲方委托乙方加工項目:
經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工質量要求
制作的模具要能生產(chǎn)出符合甲方所供圖紙要求的零件(即符合零件尺寸和零件所用材料), 且生產(chǎn)制程運作無異常, 塑膠模及五金模使用壽命均要達到25萬啤以上。 乙方如隱瞞模具材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的模具壽命時, 甲方有權要求乙方重做模具或退款, 或視情形輕重按甲方的要求乙方作修改,修補等處理。
第二條 模具材料及產(chǎn)品零件材料的提供辦法
模具材料由乙方包工包料, 模具完成后, 需提供試模的零件樣板(不少于5件)送訂做方作相關檢驗, 同時甲方也有權檢驗模具材料及模具生產(chǎn)使用性能。
第三條 技術數(shù)據(jù)、圖紙?zhí)峁┺k法
1.甲方提供產(chǎn)品零件的2D圖紙和3D圖, 乙方根據(jù)甲方的產(chǎn)品零件圖及要求提供模具報價,模具圖以及的相關技術說明等。
2.乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理時,應當及時通知甲方, 如拖延了交貨期, 甲方有權要求乙方減少價款。
3.乙方對于承攬的工作,如果甲方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)甲方許可不得留存技術數(shù)據(jù)或復制品等。
第四條 驗收標準和方法
1.按照甲方規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.甲方應當按合同規(guī)定的期限驗收乙方承攬并完成的項目, 驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術數(shù)據(jù)和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的模具,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除甲方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,由乙方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的模具質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第五條 交貨的時間
1.交還模具期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交還模具,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交還模具日期計算:按乙方在報價時的要求‘模具制造周期為28天(收到訂金開始計算)’。 甲方將在給訂金同時簽訂合同, 故以合同簽訂日期為準,但必須留給乙方以必要的往返的途中時間(1~2天)
第六條 模具所有權, 交貨地點, 運輸辦法及費用負擔
1. 所完成的模具所有權應屬于甲方, 在乙方完成模具并經(jīng)甲方驗收合格后, 乙方應將模具送到甲方指定的在長安范圍內(nèi)的某個地點, 超出長安范圍外的可由甲方支付運輸費用,
2. 如甲方繼續(xù)委托乙方使用該模具進行生產(chǎn)運作, 模具將暫存到乙方公司, 如甲方不再繼續(xù)委托乙方使用該模具進行生產(chǎn), 乙方還將負送返模具的責任。
第七條 乙方的違約責任
一、 未按甲方圖紙規(guī)定的質量交付模具或完成工作,甲方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
二、 實行代運送的模具,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
第八條 糾紛的處理
委托合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理:
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自__ 年__ 月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本(含附本 ‘報價單’ 和 ‘零件2D圖’ 共n頁)一式二份,原件由甲方和乙方各執(zhí)一份。
甲方:
委托代表人:蓋公司章: 年 月日
乙方:
法定代表人:蓋公司章: ____年____月____日
加工合同書篇2
甲方(供方):
乙方(需方):
甲乙雙方本著平等互利的原則,就甲方向乙方加工卷材(下稱貨物)的相關事宜達成如下協(xié)議:
一、通知生產(chǎn):乙方根據(jù)自己的生產(chǎn)需要分批次下訂單,每次下單定做貨物時乙方要提前天將貨物的規(guī)格、數(shù)量以信函或傳真的方式通知甲方,以便甲方安排生產(chǎn)。
二、貨物單價:單價由雙方根據(jù)交易時的市場情況協(xié)商確定,商定后在訂貨單和送貨單中注明。
三、貨物質量:按照甲方的企業(yè)標準執(zhí)行。
四、貨款結算:
1、雙方每月的日對帳一次,由甲方按乙方當月下達的訂單及乙方指定送貨地的簽收送貨單據(jù)進行匯總,出具對帳單,乙方應積極配合核對,五日內(nèi)必須完成對帳工作,對賬結果作為雙方結算的依據(jù)(事先經(jīng)過傳真對帳的,須在事后當面確認)。
2、貨款按月結算,當月貨款在當月對賬后付清。
五、交貨方式:
1、甲方收到乙方的生產(chǎn)通知后,在天內(nèi)組織生產(chǎn)并交貨完畢,甲方將貨物送至乙方指定的公司倉庫,乙方需派遣指定人員簽收貨物,送貨單要明確收貨數(shù)量、單價、總額等內(nèi)容,送貨單作為結算的憑證。經(jīng)雙方協(xié)商可以改變交貨地點及方式。
2、交貨地點由乙方指定,顯示在每次的訂單中,指定收貨人名單由乙方提供(加蓋乙方公章),如需變更指定收貨人,應提前將變更聲明寄給甲方。
六、貨物包裝:。
七、驗收及異議期:
1、乙方在收貨時應當對貨物的數(shù)量、質量、包裝及等進行全面的檢查驗收,如無異議的,由指定收貨人簽章確認;
2、貨物驗收后天為異議期,乙方如在質量異議期內(nèi)不向甲方提出書面異議的,則視為貨物的應檢查驗收項目全部符合本合同約定。
八、違約責任:
1、甲方逾期交貨的,每逾期一天按逾期部分貨值的萬分之五支付違約金;
2、乙方逾期付款的,每逾期一天按逾期部分貨款的萬分之五支付違約金;
3、乙方逾期付款超過十天或者乙方開具的支票因乙方原因無法兌付,甲方可單方終止本合同并要求乙方加倍(即每天萬分之十)支付違約金。
九、爭議解決:雙方因履行本合同產(chǎn)生爭議的,應先友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的,雙方同意由有管轄權的人民法院解決。
十一、合同期限:本合同有效期從年月日至年月日。
十二、其它:
1、本合同經(jīng)雙方簽署后生效。
2、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具同等法律效力。
3、雙方的營業(yè)執(zhí)照副本復印件、生產(chǎn)通知單(訂單)、送貨單、乙方收貨人身份證復印件等均作為本合同的附件。
甲方:乙方:
地址:地址:
電話:電話:
開戶銀行:開戶銀行:
賬號:賬號:
經(jīng)辦人:經(jīng)辦人:
簽訂日期:年月日
加工合同書篇3
合同編號:______________
承攬人:_______________________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務:_________________________________
委托代理人:___________________________
身份證號碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯(lián)系人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號:_________________________________
電子信箱:_____________________________
定作人:_______________________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務:_________________________________
委托代理人:___________________________
身份證號碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯(lián)系人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號:_________________________________
電子信箱:_____________________________
雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條承攬人加工定作物的名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量、加工費
定作物名稱
型號
規(guī)格
質量要求
計量單位
數(shù)量
加工費
單位
總價
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
定作物名稱
完工時間
檢驗時間和地點
檢驗標準及方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔
第四條定作人提供原材料名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術資料
材料名稱
型號
規(guī)格
質量要求
計量單位
數(shù)量
單價
總價
圖紙、技術資料及交付時間
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱
交付時間
交付地點
交付數(shù)量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條圖紙?zhí)峁?/p>
承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在____日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的____日內(nèi)答復
第七條轉包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:_________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3.承攬人未經(jīng)定作人同意將主要工作交由第三人的,定作人有權解除合同。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第八條保密
承攬人應當就以下方面保守秘密:________________,未經(jīng)定作人許可,不得留存復制品或者技術資料。
第九條變更的損失
定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應當賠償損失。
第十條協(xié)助
1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協(xié)助:______________________________。
2.定作人不履行協(xié)助義務致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在______天內(nèi)履行協(xié)助義務,并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協(xié)助義務的,承攬人可以解除合同。
第十一條監(jiān)督
承攬人在工作期間,應當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗,但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十二條保管
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的,承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十三條加工費結算辦法與時間
_____________________________________。
第十四條付款
定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元;定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行合同的,無權請求返還定金。承攬人不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。定作人不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第十五條留置
定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十六條本合同解除的條件:
1.定作人可以隨時解除合同,但應及時書面通知承攬人,并承擔由此給承攬人造成的損失。
2.合同期限屆滿,雙方不再續(xù)簽本合同;
3.雙方通過書面協(xié)議解除本合同;
4.因不可抗力致使合同目的不能實現(xiàn)的;
5.在合同期限屆滿之前,當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的;
6.當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現(xiàn)的;
第十七條質量保證
承攬人對定作物的質量負責的期限為:_________。其保證質量的前提條件為:_______________________。
第十八條違約責任
1.承攬人的違約責任
(1)承攬人如未按合同規(guī)定的質量交付定作物,定作人同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,承攬人應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調整后,仍不符合合同規(guī)定的.有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
(2)承攬人交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,定作人仍然需要的,承攬人應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;定作人不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
(3)因承攬人包裝不善造成定作物毀損的,由承攬人賠償損失。
(4)承攬人逾期交付定作物,應當向定作人償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
(5)承攬人不能交付定作物的,應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
(6)由承攬人負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,承攬人應當負責修理,達到合同規(guī)定的質量要求,否則定作人有權拒收。
2.定作人的違約責任
(1)定作人如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬人因此造成的損失。
(2)定作人如中途廢止合同,應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
(3)定作人如未按合同規(guī)定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。
(4)定作人如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向承攬人償付違約金。
(5)定作人如無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬人因此造成的損失。
(6)定作人如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十九條聲明及保證
承攬人:
1.承攬人有權簽署并有能力履行本合同。
2.承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
定作人:
1.定作人有權簽署并有能力履行本合同。
2.定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十條通知
1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:______________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起____日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十一條合同的變更
本合同履行期間,發(fā)生特殊情況時,任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件,任何一方無權變更本合同,否則,由此造成對方的經(jīng)濟損失,由責任方承擔。
第二十二條合同的轉讓
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外,本合同所規(guī)定雙方的任何權利和義務,任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前,不得轉讓給第三者。任何轉讓,未經(jīng)另一方書面明確同意,均屬無效。
第二十三條爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關部門調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十四條不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3.不可抗力事件發(fā)生時,雙方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震,以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工,政府行為或法律規(guī)定等。
第二十五條合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確,合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯(lián)條款的內(nèi)容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十六條補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十七條合同的效力
1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2.有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3.本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力。
承攬人(蓋章):_________定作人(蓋章):__________
法定代表人(簽):_____法定代表人(簽):______
委托代理人(簽):_____委托代理人(簽):______
簽訂地點:_______________簽訂地點:________________
_________年_____月_____日_________年______月_____日
加工合同書篇4
甲方:
乙方:
根據(jù)《合同法》之規(guī)定,本著互惠互利、共進雙贏的原則,經(jīng)雙方友好協(xié)商,就德州實華24萬噸/年燒堿、30萬噸/年PVC搬遷項目設備庫工程相關事宜,達成協(xié)議條款如下:
一、 工程概況
二、 工期
本工程的加工工期為 因無法抗拒的自然因素所造成的加工工期延誤必須有雙方簽字認可。如果甲方有變更工期順延的,必須雙方簽字認可。
三、 甲方的權利和義務
1、 保證材料的及時到位,不得耽誤乙方的加工制作工作。若工程有變更應及時以書面的形式通知乙方避免費工損料。提貨費用甲方承擔。
2、 遵守以上約定并執(zhí)行。
四、 乙方的權利和義務
2、 按照圖紙制作,保證工期和質量。. 配合甲方審閱圖紙,如圖紙出現(xiàn)錯誤或不合理之處,應積極主動向甲方反映進行協(xié)商,并出具變更說明完善圖紙設計,達到甲方設計要求。
3、 因甲方材料不及時到位,乙方有權停工并不納入工期范圍。甲方提貨時乙方承擔裝車的費用。
4、 遵守以上約定并執(zhí)行。
五、 技術要求
1、 甲方提供完整的加工圖紙壹套,乙方根據(jù)圖紙和技術要求進行加工制作不得擅自改動圖紙。合同簽訂后乙方根據(jù)工期和甲方要求編排工程進度表以利于工程按時完成。
2、 鋼構件拋丸除銹。油漆為中灰防銹漆,漆膜厚度達到設計要求。不含防火涂料的采購及涂刷。
3、 本工程的款項不含構件加工竣工資料的編制費用,如需探傷,費用由甲方負責,并且不含高強螺栓及抗滑移試驗費。但應為甲方提供方便的途徑以利于工程建設的順利進展。
4、 乙方在加工期間,甲方可隨時派技術人員對加工構件進行檢驗。驗收合格后方可出廠。若有錯誤及時返修達到規(guī)范要求標準讓甲方滿意。
5、 構件制作驗收執(zhí)行GB50205-20_《鋼結構工程質量驗收規(guī)范》。
六、 付款方式
合同簽訂3日內(nèi),甲方付給乙方總加工款的50%作為預付款,余款按提貨量分期付清。
七、 本合同未盡事宜雙方另行協(xié)商。如協(xié)商不成可向德州人民法院提起訴訟。違約責任由違約方全部承擔。
八、 本合同一試兩份。甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字或蓋章后生效。
甲方(蓋章簽字): 乙方:(蓋章簽字)
年 月
年 月 日 日
加工合同書篇5
委托方:(以下簡稱甲方)
被委托方:(以下簡稱乙方)
甲方委托乙方加工__________________產(chǎn)品,為維護甲乙雙方的利益,經(jīng)雙方協(xié)商,就有關代加工事宜達成如下協(xié)議,以供雙方共同遵守。
第一條代加工內(nèi)容
甲方委托乙方為其加工系列產(chǎn)品,加工數(shù)量、款式(或開發(fā)信息)、標準、質量要求由甲方提供,價格由雙方協(xié)商確定,另在訂單上詳述。
第二條甲方責任
1.按計劃分季度委托乙方為其加工甲方______產(chǎn)品。
2.向乙方提供甲方生產(chǎn)授權委托手續(xù)、商標注冊證、授權書以及對商業(yè)秘密的專有合法證明等相關法律文件
3.向乙方提供加工品款式(或開發(fā)信息)、數(shù)量、技術要求、交貨時間等。
4.負責向乙方提供甲方商標各種組合、內(nèi)外包裝及其按計劃分季度委托乙方為其加工甲方____________產(chǎn)品。
2.向乙方提供甲方生產(chǎn)授權委托手續(xù)、商標注冊證、授權書以及對商業(yè)秘密的專有合法證明等相關法律文件
3.向乙方提供加工品款式(或開發(fā)信息)、數(shù)量、技術要求、交貨時間等。
4.負責向乙方提供甲方商標各種組合、內(nèi)外包裝及其它標有商標的包裝及印刷品等與乙方加工品有關的內(nèi)容。
5.甲方有權對乙方的生產(chǎn)標準、產(chǎn)品質量進行檢查監(jiān)督,并提出意見和建議,確認的樣品驗收貨品。
6.甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進行驗收貨品。
7.甲乙雙方嚴守商業(yè)秘密。
?本合同所簽訂的上述加工品的商標及圖案文字為甲方所有,乙方不得為他人生產(chǎn)或提供。
?甲方不得交乙方設計生產(chǎn)的樣版提供給其他生產(chǎn)商。
第三條乙方責任
1.嚴格按照甲方的委托內(nèi)容及要求從事代加工活動。
2.甲方確定的款式、數(shù)量、質量及生產(chǎn)期限等標準打版進行生產(chǎn),生產(chǎn)標準符合____________質量要求,不得以任何形式和理由超過訂單數(shù)量和品種。
3.負責原材料的采購、驗收、供應,并按照甲方確定的原材料質量要求進行。
4.嚴格管理甲方提供的商標、包裝及印刷品,因乙方管理不善,造成甲方商標、飾品及包裝等丟失,應承擔相應法律責任。
5.不得將甲方提供的款式用于其他商標生產(chǎn)。
6.嚴守甲方的商業(yè)秘密。
7.對生產(chǎn)的產(chǎn)品實行三包,三包標準按國家有關規(guī)定執(zhí)行。
第四條付款方式及交貨地點
甲方確定委托加工款式、數(shù)量、標準后,與乙方簽訂委托加工通知單,并于簽訂之日起一星期內(nèi)乙方支付總貨款的____________作為預付款,乙方提供的貨品經(jīng)甲方驗收進倉后財務核實即付款,交貨地點為甲方庫房。
第五條驗收標準
雙方在下訂單之前確定生產(chǎn)品種樣品,甲、乙雙方以此及在生產(chǎn)過程中,質量主管之監(jiān)督要求(以書面內(nèi)容要求為準)作為驗收標準。甲方在乙方送貨到指定地點之日起3日內(nèi)必須對產(chǎn)品進行驗收。
第六條違約責任
1.因乙方未按甲方要求的時間交貨,乙方應每天承擔此批貨總價______%的違約金;如甲方?jīng)]按合同要求提貨,乙方有權扣除甲方訂金。
2.如乙方擅自生產(chǎn)或銷售甲方產(chǎn)品及包裝、印刷品等,一經(jīng)查證,無論數(shù)量多少乙方應付甲方人民幣______萬元違約金,并追究乙方法律責任。
3.凡違反本合同之其他各項條款的,責任方應承擔此批貨價值______%的違約金。
4.甲、乙雙方如有一方違約,除追究違約責任外,另一方有權終止本合同。因甲方提供的商標及授權手續(xù)不完備或虛假產(chǎn)生的法律責任由甲方承擔,甲方賠償因此給乙方帶來和經(jīng)濟損失。
第七條合同有效期限本委托加工合同期限為______個月,自______年______月______日至______年______月______日止,生產(chǎn)期限以甲方計劃通知單確定為準。
第八條合同如遇爭議,甲乙雙方可協(xié)商解決,達不成協(xié)議的可向廣州仲裁委員會申請仲裁。
第九條本合同正本一式二份,經(jīng)雙方當?shù)厝舜砗炞稚w章后生效。
第十條其他未盡事宜另行訂立。
甲方:____________乙方:____________
代表人:__________代表人:__________
日期:____________日期:____________
加工合同書篇6
甲方:
地址:
法定代表人:
傳真:__________________
乙方:
地址:
法定代表人:
甲乙雙方本著共同發(fā)展、互惠互利的原則,根據(jù)《中華人民共和國合同法》等有關法律、法規(guī)及政策規(guī)定,經(jīng)雙方充分協(xié)商,就甲方龍宇品牌系列產(chǎn)品的定作加工事宜,達成如下協(xié)議,共同信守。
一、合作形式
1、乙方按照甲方提供的樣品生產(chǎn)龍宇品牌系列產(chǎn)品。在本合同有效執(zhí)行期間,該品牌乙方無權以任何形式銷售。
2、在合作過程中,產(chǎn)品生產(chǎn)所需的包材由甲方負責提供的部分。甲方應自訂單下達后15日內(nèi),將前述包材運輸至乙方倉庫,甲方提供包材2%的備損率,多供部分不計加工數(shù)量。甲方提供給乙方的包材應符合產(chǎn)品包裝標準。如甲方未能按時、按質、按量提供給乙方應交付的包材,乙方除對無法履行本合同不負責外,還有權向甲方索取停工待料的損失;甲方特此同意確認。
3、定作加工產(chǎn)品的質量要求樣品確認:
(1)質量要求:產(chǎn)品無毒無害、符合國家標準(或行業(yè)要求):按樣生產(chǎn),各批次質量和計量均必須穩(wěn)定;保持產(chǎn)品外包整潔。
(2)樣品確認:雙方簽字確認并封樣品,并作為產(chǎn)品驗收和產(chǎn)品質量標準判定依據(jù),樣品一式2份,甲乙雙方各執(zhí)1份,樣品應附書面說明。
(3)包裝上文字、圖片、標識等內(nèi)容物必須符合國家規(guī)定的相關法規(guī),甲方負責審核確認,因商品外包裝問題所產(chǎn)生的投訴等均由甲方負責,與乙方無關。
二、生產(chǎn)及銷售文件的確認和使用
1、在本合同正式簽訂同時,乙方向甲方提供加蓋公章確認的營業(yè)執(zhí)照副本、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證復印件各1份;甲方向乙方提供蓋公章確認的營業(yè)執(zhí)照副本復印件、商標注冊證復印件各1份、法人代表授權書原件1份,作為本合同附件。
2、甲方在乙方處生產(chǎn)的所有品牌產(chǎn)品,外包裝上必須注明乙方為生產(chǎn)商(制造商)。
3、乙方提供甲方三證(營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證)的,甲方同意按乙方要求:
(1)乙方同意甲方在委托給乙方加工的產(chǎn)品上標注乙方的三證(即公司名稱、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證),協(xié)議期間甲方免費使用乙方三證信息。非由乙方加工生產(chǎn)的產(chǎn)品不得使用乙方三證在市場銷售。如發(fā)現(xiàn)市場有非乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品,乙方有權向甲方懲罰該批產(chǎn)品銷售貨款3倍的違約金額。
(2)由乙方所生產(chǎn)的產(chǎn)品的最后包裝工序必須在乙方處實施完成。
三、產(chǎn)品生產(chǎn)質量標準與檢驗
1、乙方對乙方采購的所有原材料質量負責。
2、乙方向甲方承擔產(chǎn)品質量責任。
3、乙方保證所代加工的產(chǎn)品質量完全符合雙方約定并符合中國所頒布的國家標準,或符合在技術監(jiān)督局通過或備案的企業(yè)標準。
4、甲方有權在現(xiàn)場對每批次產(chǎn)品進行抽檢,乙方質檢責任人必須同時在現(xiàn)場。
5、如因市場銷售和行業(yè)監(jiān)管需要委托技術監(jiān)督部門或衛(wèi)生監(jiān)督部門進行抽檢的,檢驗費用由提出方承擔。
6、因甲方原因,在加工過程損壞乙方提供的包材及原液,乙方予以相應的經(jīng)濟賠償。
四、價款或酬金(單位:肆仟元人民幣,不含稅)
1、乙方為甲方生產(chǎn)前述產(chǎn)品的收費標準,詳見附件《產(chǎn)品訂貨單》。對乙方產(chǎn)品加工定做要求:
(1)產(chǎn)品組件(配方)應包括:(包材、標簽、液體)。
(2)產(chǎn)品包裝要求:依據(jù)甲方要求(箱裝數(shù))。
3、如屬于分期交貨的,雙方每次以訂單方式確認交貨數(shù)量、時間等。
4、合同價格清單中,如果單價和數(shù)量的乘積總和與總價不一致時,以單價為準并修正總價。
五、結算方式
1、合同(訂單)訂立后3日內(nèi)甲方需預付總額50%的貨款。
3、乙方賬戶信息:
開戶銀行:中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司廈門西柯支行
開戶名稱:廈門傳茗生物科技有限公司
賬號:40337001040005631
六、交貨的時間、地點,運輸方式及費用承擔:
1、交貨時間:一般交貨日期為:包材到齊后7日內(nèi)。如遇到不可抗力因素(如地震、水災&&自然災害等)情況無法按時完成生產(chǎn)的,乙方必須在規(guī)定或訂單約定的交貨日(乙方收到甲方生產(chǎn)訂單起三個工作日內(nèi)以書面形式給予甲方正式確認交貨日期)交貨日期前5日以書面的形式通知甲方,同時確認調整后的交貨日期。
2、交貨地點:乙方倉庫。甲方收貨人驗收意見視為甲方的驗收意見。
3、運輸方式及費用承擔:選擇以下方式:
甲方自提貨物;費用由甲方承擔。
七、驗收標準和方法:
1、按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙或樣品作為驗收標準。
2、甲方收到乙方貨物的,應進行書面簽收。甲方收貨后需在三個工作日內(nèi)對貨物數(shù)量進行驗收入庫。并根據(jù)雙方約定的產(chǎn)品質量要求、樣品對所收貨物進行抽檢,如有質量問題甲方應及時(三個工作日內(nèi))書面通知乙方。甲方未及時驗收或未在前述期限內(nèi)提出異議的,視為產(chǎn)品驗收合格。
3、如抽檢時未發(fā)現(xiàn)質量問題,但在售賣過程發(fā)現(xiàn)質量問題甲方也應及時(三個工作日內(nèi))書面通知乙方。
4、甲乙雙方對貨物質量問題發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督查驗機構提供查驗證明。
5、交貨量允許在訂單量的5%短溢,乙方應妥善保管甲方財產(chǎn),并于合同終止后,剩余財產(chǎn)全部歸還甲方。
八、違約責任:
1、乙方違約責任
(1)乙方未經(jīng)甲方同意,不得更改產(chǎn)品的配方和檢驗標準,若甲方同意修改,則應當按質論價,重新核定價格。
(2)乙方未按合同規(guī)定包裝加工定做貨物,需返工或從頭包裝的,應當負責返工或從頭包裝,
并承擔因此而支付的費用。
2、甲方違約責任
(1)甲方未經(jīng)乙方同意,不得使用乙方三證及商品條形碼于非乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品上,否則,由此而造成的任何損失均由甲方承擔,乙方有權追究甲方一切法律責任。如乙方發(fā)現(xiàn)市場有非乙方生產(chǎn)的甲方產(chǎn)品使用乙方三證的,甲方須向乙方支付違約金20,000_元。
(2)甲方如中途變更產(chǎn)品或包裝物數(shù)量、規(guī)格、質量的,應提前15天書面通知乙方,否則因此造成的損失由甲方全部承擔。
(3)甲方無故解除合同,應償付乙方總額的60%違約金。
(4)甲方應按時支付加工費用,每延遲一日,甲方應按照未付款的1%的標準向乙方支付違約金,甲方超過30日仍未支付的,乙方有權處理代工的貨品,并有權解除本合同。
九、質量責任特別約定:
1、乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品通過與留樣對照確認為乙方責任,則乙方無條件進行返工,直至合格。如乙方按照甲方確認的樣品生產(chǎn)產(chǎn)品,且所使用的材料配方等符合國家標準的,該產(chǎn)品進行銷售后有造成消費者損害的,乙方不承擔相關責任。
2、由乙方生產(chǎn)、檢驗合格的產(chǎn)品如有特殊說明質量保證儲存條件要求的,甲方應按說明儲存條件存放并實施管理。經(jīng)過與留樣對照、驗證屬于甲方人為責任的不合格品或甲方保管不善等原因造成損失的與乙方無關。
十、其他未盡事宜約定
1、乙方有責任向甲方提供產(chǎn)品的主要成份,便于甲方商業(yè)宣傳及產(chǎn)品說明書的撰寫。
2、甲乙雙方均應遵守國家產(chǎn)品質量、包裝標示、宣傳管理等一切法規(guī),一方違規(guī),另一方均有權提出終止合作,并由違規(guī)方承擔一切責任。
3、使用甲方三證的產(chǎn)品、包裝,甲方應在包裝印刷之前讓乙方進行三證審核、確認。
4、合作加工的甲方品牌產(chǎn)品,在市場銷售過程中出現(xiàn)一切問題雙方均應及時溝通,相互協(xié)商,根據(jù)已有的約定分清責任,在處理過程中雙方應緊密協(xié)作。
十一、本合同有效期自20__年9月日起至20__年9月日止。
十二、本合同壹式貳份,甲乙雙方各持壹份,經(jīng)雙方代表簽字并加蓋公章起生效。
十四、本合同如有未盡事宜,雙方協(xié)商解決。如協(xié)商不成,則將所爭議事項提交生產(chǎn)商所住地人民法院解決。
加工合同書篇7
定作方: 合同編號:
承攬方: 簽訂日期: 經(jīng)過雙方友好協(xié)商,本著真誠合作特達成以下協(xié)議:
一、 產(chǎn)品名稱、商標、型號、數(shù)量、金額、供貨時間及數(shù)量二、質量標準:按定作方提供圖紙及技術要求制作, 產(chǎn)品自交貨之日起質保期壹年。交貨時提供產(chǎn)品送貨單、檢驗單等資料。
三、交貨期:見備注。
四、交貨:
1、 交貨地點:
2、 運輸費由承攬方承擔。
3、 運輸方式:承攬方自主選擇。
五、包裝標準、包裝物的供應與回收、包裝費用:
包裝標準為紙箱或者木箱、包裝物由賣方供應不回收,包裝費用由承攬方承擔。
六、驗收方式:貨到定作方指定地點后,定作方按照送貨單對產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、數(shù)量等進行入廠驗收,10個工作日內(nèi),完成產(chǎn)品質量檢驗,并將檢驗結果反饋給承攬方。
七、提出異議期限:
定作方若對產(chǎn)品有異議應在入場驗收后15日內(nèi)以書面形式向承攬方提出,未按規(guī)定期限提出書面異議的`,視為所交產(chǎn)品驗收合格;承攬方在接到書面異議后應在7日內(nèi)作出書面答復。
八、質量責任:
承攬方承諾提供給定作方的產(chǎn)品是合格的,符合定作方圖紙及技術要求的。定作方將根
1、合同簽字蓋章生效后十五日內(nèi),定作方支付合同總價20%預付款;定作方在收到承攬方合同總金額17%增值稅專用發(fā)票10日內(nèi),支付合同總價70%結算款。剩余10%作為質保金,合同執(zhí)行完六個月內(nèi)或后一筆合同執(zhí)行完后支付。
2、支付方式:轉賬支票。
十、解決合同糾紛的方法:雙方友好協(xié)商解決、如協(xié)商不成,交給定作方所在地仲裁機構仲裁。十一、生效:本合同一式貳份,共兩頁,雙方各執(zhí)壹份,經(jīng)雙方簽字蓋章后立即生效。傳真件具同等法律效力。
加工合同書篇8
甲 方:
乙 方:
甲、乙雙方本著真誠合作,互惠互利的原則根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律的 規(guī)定,在友好協(xié)商的基礎上簽訂以下合同,以便雙方共同遵守。
第一條:甲方接受乙方的委托生產(chǎn)加工以下產(chǎn)品:……
第二條:甲方須于 年 月 日前將乙方委托生產(chǎn)加工的產(chǎn)品交付給乙方。
第三條:乙方須先預付給甲方人民幣元作為生產(chǎn)貨物的訂金,剩余金額按合同約定的'時間在乙方對貨物驗收完畢后提貨時一次性付清。
第四條:產(chǎn)品質量、款式、規(guī)格按乙方的要求及提供的樣品生產(chǎn)。
第五條:產(chǎn)品的外包裝以防水編織袋為主,如乙方另有要求的,其包裝費用由乙方承擔。
第六條:發(fā)往廣州市以外的貨物,其一切運輸費用由乙方承擔。
第七條:甲方須按合同約定的時間按時交貨,如逾期按合同總額的2%付給乙方違約金。
第八條:乙方須按合同約定的時間按時付款,如逾期按合同總額的2%付給甲方違約金。
第九條:因人力不可抗拒的因素甲方無法按時交貨的,本合同無效。
第十條:本合同未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商后可另擬補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效應。
第十一條:甲、乙雙方在履行本合同中如有爭議,應友好協(xié)商解決。如無法協(xié)商
解決的,任何一方均可將此爭議提交甲方所在地法院訴訟解決。
第十二條:本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
第十三條:本協(xié)議自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。
甲 方: 乙 方:
簽約代表: 簽約代表:
年 月 日 年 月 日